工程安裝合同范本
隨著人們法律觀念的日益增強，合同的類型越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編整理的工程安裝合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承包單位：__ （以下簡稱乙方） 聯系電話：_____________________單位地址：_____________________
乙方代表：_________________________________
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲乙雙方就乙方承包中央空調及系統工程設備安裝的相關事宜，達成如下協議：
第一條 甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：
1、 安裝工程概況：
（1）工程地點及面積： ；
（2）工程造價：￥ 元；大寫（ ）
（3） 工程有效期限天
（4）開工日期： 年 月日；
（5）竣工日期： 年月日；
（6）其中隱蔽工期約 天、空調主機系統工程及系統調試約天。
2、設備情況：產品名稱 規格型號 單位 數量
（1）
（2）
3、工程承包方式及施工范圍；
（1）
（2）
（3）
第二條 乙方工程材料進場時，由乙方與裝飾方確認并指定貨物堆放地點（裝飾方指定的地點必須是具有安全保證的），工程材料的安全由乙方共同負責。乙方安裝調試中央空調完畢，甲方現場驗收合格，并簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。
第三條 產品的安裝、調試、驗收：
1、 乙方負責中央空調設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
（1）、 年月 日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工；
（2）、 年月 日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收；
（3）、 年 月 日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉；全部中央
空調工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準；需更改設計方案的，須經雙方協商同意；涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。
第四條 價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款（固定價款）；
2、本合同工程安裝總價款為人民幣： 元（大寫：
（1）合同簽定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民幣(占合同總金額的___%) 元(大寫：)；
（2）隱蔽工程完工后，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方（第二期工程款）人民幣(占合同總金額的___%) 元(大寫 元)
（3）工程主機到場三日甲方支付乙方（第三期工程款）人民幣(占合同總金額的_ (大寫： )
（4）工程尾款(占合同總金額的___%) 元（大寫： 元），設備調試完畢,工程竣工驗收合格后，甲方三天內付清。（系統調試驗收之后交付業主使用30日之內無異議視為驗收合格）
（5）工程質保金___ _ 元（大寫 元），驗收合格滿一年后一周內支付。
3、以上價款含小區物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費、含設備吊裝費、不含主電源電纜費用，不含空調主機基礎。
第五條 雙方義務及違約責任
一、甲方責任及義務：
1、工程現場甲方負責人
2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水
3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單；
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的5‰的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方有權終止合同，并追回中央空調設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、 甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：
（1） 工程量變化或設計變更；
（2） 不可抗力；
（3） 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4） 甲方同意工期順延的其他情況。
二、乙方責任及義務：
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作；
2、 除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額5‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的5‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
（三）違約責任
1、 因一方原因，造成合同無法繼續履行的，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失及違約金 元。
2、 甲方未按期支付第二、三、四期工程款的，每延期一天向對方支付違約金 元。
3、由于乙方原因，工程質量達不到標準，乙方負責反工，工程費用由乙方支付，工期不予順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金 元。
第六條 工程變更
1、工程項目或施工方式如須變更，雙方應協商一致，簽定熟門熟路變更協議，同時明確相關工程費用及工期。
2、所產生的工程費用經甲方簽證后，（支付乙方不低于所增費用的50%）在同期支付工程款時一并支付。
第七條 產品質量責任和售后服務條款
1. 自驗收之日起,工程保修期為壹年。
第八條 因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第九條 解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行完后自動終止。
第十一條 由乙方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十二條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十三條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十四條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包方（甲方）：
地址：
代表人：
電話：
傳真： 承包方（乙方）：
地址： 代表人：
電話： 傳真：
日期： 年 月 日
【工程安裝合同】相關文章：
工程安裝合同03-16
it工程安裝合同04-09
監控工程安裝合同03-15
安裝工程合同03-29
工程設備安裝合同03-25
工程安裝承攬合同03-07
電梯安裝工程合同04-10
消防工程安裝合同04-24
工程安裝合同 15篇04-22
燃氣安裝工程合同04-22