關于安全合同4篇
在當今不斷發展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的安全合同4篇，希望對大家有所幫助。
安全合同 篇1
甲方：陜西嘉煜路橋有限責任公司
乙方：高郡
現因乙方承攬了甲方的綜合庫至瓦頭坡公路工程的勞務機械施工，為了確保安全生產，實現不發生任何安全事故的目標，為了明確甲、乙雙方的生產安全責任，現依照 國家有關安全生產的法律法規，簽訂本合同。
一、甲方職責
1、認真貫徹、傳達和落實有關安全生產的政策、法規。如發生安全事故，原則上參與事故的調查和協調處理。
2、定期或不定期組織對乙方施工現場的安全生產檢查，監督乙方及時處理發現的各項安全隱患。
二、乙方的職責
1、堅持“安全第一，預防為主”和“管生產必須管安全”的原則，加強安全教育，增加自己施工隊伍人員的安全意識，落實各項安全措施，自覺做好安全生產工作。
2、嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規、規章的要求，在生產過程中配備專人負責生產安全事務，以確保各項安全措施落到實處，并及時查處安全隱患。
3、配置安全生產所必需的標志服，安全警示標志牌（欄）等設施。
4、施工現場應按規范要求設置施工與安全警示標志標牌，按日作好標志標牌擺放情況的書面記錄以及用數碼相機進行拍照以保存施工現場的狀況并送呈甲方備存，直至工程竣工。
5、工程施工期間，乙方應安排專人對擺放的施工與安全警示標志標牌進行管理，發現倒地、損壞的`要及時扶正、更換，發現丟失應及時補放。對不能修復的涵洞、危橋和損壞的路段除要設置明顯的安全警示標志標牌外，兩端還應設置禁止通行的障礙物。
6、車輛、人員密集的施工場地應配備專（兼）職安全員，以保障施工現場的安全暢通。
7、注意防火、防盜，凡對各種電器和機械設備進行安裝和維修，必須按有關規定進行操作。
8、工地開工前，應與民工之間簽訂安全責任合同。
9、經常性地開展自檢自查工作，及時查處安全隱患；一旦發生安全事故，應及時報告甲方，同時采取相關的補救措施，將事故損失降低到最小限度。
三、乙方未認真履行職責或違章操作造成安全事故，由乙方承擔全部經濟與法律責任，甲方概不負責。
四、本合同一式三份，自簽訂之日起生效。
甲方單位蓋章： 乙方單位蓋章：
甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）：
委托代理人簽字： 委托代理人簽字：
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇2
甲方：
乙方：
乙方因與 發生經濟糾紛，向 人民法院申請訴訟財產保全，金額為 元。根據人民法院的要求，乙方請求甲方為其訴訟財產保全提供擔保，乙方經與甲方協商，在平等互利的基礎上，達成如下協議：
一、甲方同意為乙方向人民法院提供的訴訟財產保全(訴前、訴中)提供擔保,擔保金額為 元，擔保的方式為 (一般保證或連帶責任保證)。
二、乙方同意在簽定合同后五日內按訴訟財產保全金額的 %向甲方一次付清財產保全擔保費，甲方同意乙方交納擔保費后三日內向乙方出具訴訟財產保全擔保書。
三、甲方出具訴訟財產保全擔保書后，在乙方不違反本協議的情況下，不得撤保，否則，應退回所收擔保費，如因此給乙方造成經濟損失的，還應賠償乙方損失。
四、甲方為乙方出具訴訟財產保全擔保書后，無論人民法院采取財產保全措施的效果如何，甲方均不退所收的擔保費。乙方經法院裁定準許撤訴的或甲方為乙方出具訴前財產保全擔保后，未及時起訴造成法院解除財產保全措施的.，乙方可持相關證明文件，甲方退回一半擔保費。
五、針對甲方的訴訟保全擔保，乙方承諾履行以下義務：
1、如實提供起訴狀、財產保全申請書、能夠證實其訴訟主張的證據等訴訟材料的復印件。
2、及時反饋財產保全措施的執行情況，并將取得的人民法院的保全裁定，凍結、扣押、查封清單復印件送給乙方備存。
3、如訴訟保全申請錯誤給甲方造成經濟損失的，乙方同意對甲方的經濟損失承擔全部賠償責任。
4、及時向甲方反饋乙方訴訟的進展情況，及時將對方的答辯狀和相關證據、人民法院的判決、裁定、調解書等法律文書的復印件提供給甲方。
5、如出現對方反訴的情況，及時將獲取對方的反訴狀、相關證據的復印件提供給甲方。
五、如乙方違反本協議第四條的約定或提供虛假證據或惡意訴訟的，可能造成甲方損失的，甲方有權與法院協商撤回財產保全擔保，申請法院撤消財產保全措施，由此造成的經濟損失由乙方自負，且所收擔保費不再退回，并應按財產保全擔保金額的10%支付違約金。
六、本協議一式二份，雙方各執一份，雙方簽字或蓋章生效。
甲方：南陽市中小企業信用擔保中心
乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
安全合同 篇3
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目： 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、 工程地址：__________________________________________________
2、 居室規格：房型 層（式） 室 廳 廚 衛
1、_____室，計__________ 平方米;
2、______廳，計__________ 平方米;
3、______廚房，計__________ 平方米;
4、______衛生間，計__________平方米;
5、______ 陽臺，計__________平方米;
6、_______過道，計_______平方米;
7、其他（注明部位）__________，計_______平方米;
總計：施工面積___________ 平方米;
3、 施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、 委托方式：_____________________________________
5、 工程開工日期：_______年 _______月 ________日
6、 工程竣工日期： __________年_________ 月_________ 日
工程總天數：_____________ 天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫） 元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款_______ 元;2、人工費 _________元;
3、設計費 ________元;4、施工清運費 _________元;
5、搬卸費 ________元;6、管理費 __________元;
7、稅金（5、535%）___________ 元;
8、其他費用（注明內容） _____________元;
第三條：質量要求
1、 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
2、 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、 質量檢查監督部門：本市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5、 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6、 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、 甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件（三）《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的.10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條： 付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半（ 年 月 日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）
簽訂合同 簽訂合同之日甲方支付乙方工程款 元
工程過半甲方支付乙方工程款 元
竣工驗收合格后支付余款 元
增加工程項目 簽訂項目變更合同并付清增項合同款
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，應簽寫《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條： 工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
6、如因自然災害，或人力不可抗拒的因素（如停電，停水，等）造成的工期延誤雙方均不按誤工處理。工期順延。
第七條： 工程驗收
1、 工程質量驗收，應簽寫《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條： 其他事項
1、 甲方責任
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2、 乙方責任
1、 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2、 指派（姓名： ） 為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3、 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
4、 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處理。
5、 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，保修期為12個月。
第九條： 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條： 爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決�；驊{本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;或向人民法院提起訴訟。
第十一條： 合同的變更和終止
1、 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條： 合同生效
1、 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、 補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、 本合同（包括合同附件、補充合同）一式 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。 第十三條：未盡事宜
甲方（業主）： （簽章） 乙方： （簽章）
住所地址： 企業地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
工作單位： 法人代表：
安全合同 篇4
甲方（委托方）：（以下簡稱甲方）
乙方（管理方）：（以下間稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律條款規定。甲方根據需要,將食堂承包于乙方進行經營管理，經雙方友好協商，特對食堂及餐飲衛生作以下約定，甲、乙雙方將共同遵守：
一、甲方權限：
1、 甲方有權進行檢查、監督乙方的經營管理，如衛生、安全、治安、消防，特別要防止食物中毒事故的發生，一旦發生類似事故，經衛生部門審查后，確認系乙方責任，甲方有權追究乙方的經濟和法律責任。
2、 因乙方食堂工作人員失職，不能按時提供餐飲，影響到甲方的正常工作（特殊情況除外）甲方有權追究乙方的責任。
3 、甲方有權對飯菜品質、數量、衛生、服務等情況進行監督檢查，如乙方未達到標準，甲方有權要求乙方進行整改和完善。
4、 因乙方（特殊情況除外）原因造成誤餐或停餐，甲方有權要求乙方給予適當的經濟補償。
5、 乙方所購肉品（需提交食品衛生檢驗證明給甲方）以備衛生檢疫單位檢查，若違反規定，一切后果由乙方負責。
二、乙方的責任
1、保證菜肴的鮮鮮和衛生，嚴禁提供腐爛變質以及不符合衛生要求的食品，如果甲方人員因為食用乙方所提供的食物，出現人身傷害或疾病等意外，對由此造成的人身、財產損失乙方應當在事發后立刻全額賠付，而無需等待衛生檢疫部門的化驗報告，如果事后證明乙方提供食物沒有問題，甲方可全額退還乙方支付的相關費用。
2、必須遵守國家和地方有關環境和食品衛生的.標準。按有關法規制定“食堂操作衛生規范”，并嚴格執行。
3、乙方必須按時提供甲方工作日就餐，開餐時間由甲方規定（甲方若有變動應事先通知乙方），要采取措施做到菜肴鮮鮮可口，花樣翻新、營養搭配等。
4、認真執行生熟分開的原則，認真清洗餐具并做好消毒工作，食堂內部，用餐大廳環境衛生全面清潔整理。
5、乙方應提供有效期內的衛生許可證，工作人員應提供健康證（檢查費用由乙方支付）確保身體健康，無傳染病。健康不符合餐飲業健康標準要求，甲方有權拒絕乙方人員進入食堂工作。
6、乙方廚房工作人員作業時應穿工作服戴手套、口罩，必須遵守甲方規章制度，服從甲方管理，如違反依甲方之規定予以處理。
本合同作為主合同的附件，所有條款在法律上與主合同具有同等效力，本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，加蓋公章，簽字后生效，如未盡事宜，必須由甲乙雙方協商解決。
甲方：
負責人（簽字）：
蓋章：
電話：
日期：
乙方：
負責人（簽字）：
蓋章：
電話：
日期：
【安全合同】相關文章：
【精選】安全合同08-19
安全合同08-18
安全合同(經典)08-19
安全生產合同03-04
勞動安全合同04-09
安全運輸合同04-06
施工安全合同03-25
關于安全合同04-07
電梯安全合同03-29
安全生產合同05-22