模具合同

模具合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的模具合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

模具合同1

　　定作方：承攬方：

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　傳真: 傳真:

　　聯系人: 聯系人:

　　一、 經雙方友好協商, 定作方委托承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協議模具基本情況：

　　產品名稱序 號零件名稱穴 數( 模具類型) 模具單價(RMB 元)

　　交貨條件

　　總價：(含17% 增值稅)

　　二、以上各套模具使用材質：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。

　　三、雙方的權利及責任：

　　定作方責任及權利如下：

　　1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。

　　2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。

　　4. 承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。

　　承攬方權利及責任如下：

　　1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。

　　2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

　　3. 模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。

　　4. 對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。

　　四、 技術條款：

　　1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;

　　2. 在雙方協商無異議之后，定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;

　　3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。

　　4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：

　　日產能：_______K 月產能：______K

　　5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。

　　6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　五、商務條款：

　　1. 模具價格：

　　1.1 經雙方協商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。

　　1.3 模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：

　　1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

　　1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

　　1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;

　　1.3.4 承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

　　1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模, 定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。

　　1.5 由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。

　　2. 開模進度：

　　2.1 承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段, 開模周期為__ 天。

　　2.2 由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

　　2.3 如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

　　3. 付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1 結算的方式：

　　;開17% 增值稅發票。

　　3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩余___% 模具費分攤在首K 產品內，如果訂單數量不足K ，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。

　　3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。

　　4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。

　　六、 產品品質保證

　　承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。

　　定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

　　七、模具所有權

　　1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。

　　2. 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的.第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。

　　3. 模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。

　　八、 模具維護

　　1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 并承擔相應的費用。

　　2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。

　　九、知識產權

　　1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為定作方所擁有，未經定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,

　　2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。

　　3. 未經定作方許可，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;

　　4. 其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。

　　十、違約責任

　　1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

　　2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件采購合同>> 進行約定。

　　3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。

　　4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生后24 小時內以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上，定作方有權取消本合同。

　　5. 其它未盡事宜：按《合同法》執行。

　　十一、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先通過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。

　　十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。

　　定作方: 承攬方:

　　代表: 代表:

　　年月日年月日

模具合同2

　　需方： （以下簡稱甲方）

　　供方： （以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方本著互惠互利的原則，為明確雙方在產品配套過程中的權利義務關系，經協商一致，甲方委托乙方制作模具，乙方并成為甲方的

　　模具產品供貨者，甲方支付相關費用事宜，達成如下合作協議；

　　一．制作項目、數量、金額：

　　乙方為甲方開發制作____________模具。模具合計金額：人民幣____________元整。大寫_____________元整。;交付首樣工作期：______天 :

　　二. 圖紙及技術資料的提供：

　　1) 乙方按照甲方要求負責模具設計，計算模具日產能力，并需得到甲方確認方可制作。

　　2) 模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的，須經甲方確認后方可使用。

　　三 技術要求以及質量要求：

　　1) 模具必須按甲方提供的圖紙及制作項目，列明要求制造，保證模具制作出符合要求的產品；

　　2) 乙方制作的模具應保證產能______萬數量產品的使用壽命。

　　四. 模具驗收以及產品驗收交付：

　　1） 甲方確認的產品零件圖；

　　2） 雙方商定，并經甲方確認的.技術工藝方案，雙方確認的模具技術要求。

　　3） 模具設計圖紙以及電子文檔。

　　五 模具產品收貨及不合格處理：

　　1、乙方所交模具產品經甲方有關部門（技術、質檢、使用部門）驗收合格方可收貨，具工裝驗收對模具產品驗收不合格的，由乙方修正或重做，由于乙方原因制件外觀不合格，成型后撓曲、變形而需改良制件成型狀況，以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改、制作的一切費用由乙方承擔，交貨期不變。若乙方設計提供的圖紙有誤，乙方承擔由此帶來的全部損失，但是如果產品圖紙或模具圖紙由甲方提供的，損失由甲方承擔，交貨期順延。

　　2、試模三次必須合格，否則按每次兩百元計算

　　六. 本合同一式三份，甲方模具制作單位和財務部門各持一份，乙方持一份，具同等法律效力。

　　七. 本合同有效期為一年，自雙方簽字蓋章生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　日期：______年____月____日 日期：______年____月____日

模具合同3

　　（合同編號：）

　　甲方（制作方）：地址：

　　法定代表人：營業執照證號：

　　乙方（承攬方）：地址：

　　法定代表人：營業執照證號：合同簽訂地：

　　甲乙雙方依據>規定，經充分協商，就乙方為甲方制作模具，甲方支付加工費事宜，達成如下協議：

　　一、制作項目、數量、金額：

　　二、圖紙及技術資料的提供：

　　（1）乙方按照甲方要求負責模具設計，計算模具日產能力，并需得到甲方確認方可制作。

　　（2）模具設計所需圖紙資料或樣品由甲方提供給乙方使用的，須經甲方確認后方可使用。

　　三、技術要求以及質量要求：

　　（1）模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合要求的制件；

　　（2）模具必須按照制作項目列明的要求制作，且必須有合理可靠地冷卻系統；

　　（3）更詳盡的技術要求見附表，模具也應符合甲方在向乙方提供的其他的技術資料中明示的技術要求以及質量要求；

　　（4）乙方制作的模具應保證萬啤次以上的使用壽命。

　　四、制造工期：

　　（1）工作期為天（第一次交符合功能裝配的樣品），即于年月日前提供全部首樣；

　　（2）首樣交付后，甲方未提出改模，乙方于15天內（即于年月日前）提出向甲方交付合格模具；

　　五、模具驗收以及交付：

　　（1）模具驗收的依據：

　　1.甲方確認的產品零件圖；

　　2.雙方商定，并經甲方確認的技術工藝方案，雙方確認的模具技術要求。

　　3.模具設計圖紙以及電子文檔；

　　4.模具驗收合格規定：

　　1.甲方連續試產天或產量達到PCS以上，日產能力偏差不超過設計要求的5%，模具無異常，制件合格率99%以上，甲方出具模具驗收檢驗合格報告。

　　2.乙方交模后，由于甲方原因90天內不投（試）產，模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告，辦理結算付款手續。

　　3.乙方交試模樣品后，由于甲方原因90天內不能檢驗確認的模具視為合格處理，甲方出具模具檢驗報告，辦理結算付款手續。

　　4.模具驗收后，一年內乙方對模具制造質量負責，并無條件的提供免費快速服務（8小時內要給予響應）。因甲方需要結構更改，乙方需提供快速服務，可根據產生的成本酌情收取改模費。

　　（3）>上應有甲方技術、檢驗及使用單位簽字并經甲方工程部、品質部、采購部負責人審核，廠務經理批準方為有效。

　　（4）交貨地點為，運輸費由乙方承擔。

　　六、收貨不合格處理：

　　乙方所交模具經甲方有關部門（工程技術、品質、使用部門）驗收合格并憑>方可收貨，甲方憑>辦理向乙方付款結算手續。對模具驗收不合格的，由乙方修正或重做，由于乙方原因制件外觀不合格，成型后撓曲、變形而需改良制件成型狀況，以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改、制作的一切費用由乙方承擔，交貨期不變。若乙方設計提供的.圖紙有誤，乙方承擔由此帶來的全部損失，但是如果樣品、產品圖紙或模具圖紙由甲方提供的，損失由甲方承擔，交貨期甲乙雙方協商延期天。七、模具制作費用的支付：

　　（1）模具驗收合格后，由乙方開具增值稅票，甲方收乙方增值稅票后，二個月內將模具金額的%即萬元付清；

　　（2）模具金額的10%作為質量保證金，在模具驗收后半年內付清。

　　八、知識產權保護及商業保密承諾：

　　（1）本合同規定之模具所有權及知識產權為甲方所有。

　　（2）乙方承諾并保證，對為甲方設計開發與制作的模具（包括圖紙等技術資料，零件樣品及模具等實物）均不向任何第三方出示、泄露或提供，否則，甲方示乙方故意侵犯甲方利益，乙方應該對該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔一切責任；乙方每向其他任一單位或個人提供模具，應按本合同第十條6項的規定向甲方支付違約金，并賠償甲方相應的經濟損失。

　　（3）乙方未經甲方書面許可，不得隨意復制為甲方加工的模具。更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。

　　（4）知識產權未盡事宜由>規定。

　　九、服務：

　　（1）模具連續正常使用，乙方免費保修一年，并免費提供必要的易損易耗備件。

　　（2）屬甲方設計或使用原因造成模具更改或損壞，乙方提供有償維修服務，費用由甲方支付。

　　十、違約責任：

　　（1）甲方不安合同規定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業銀行的貸款利息。其他情況的違約責任按>規定執行。

　　（2）乙方非因甲方原因所制作地模具不符合合同要求，乙方應予以修理或重作，其費用由乙方承擔，如重作或修理導致不能按期交貨地，按不能按期交貨處理。

　　（3）乙方不能按期交貨地，每延遲一天甲方可按總造價地元作罰金。乙方超過交貨期天，按不能交貨處理。

　　（4）乙方不能按期交貨地，本合同終止，乙方需向甲方倍相應地經濟損失。

　　（5）模具在使用過程中，不能達到合同規定要求地，由乙方負責修理或重作及其費用開支，經天內維修或重作，也不能達到合同規定要求地，乙方賠償甲方損失。損失計算標準為該模具地制造費用。

　　（6）乙方違反第八條知識產權保護規定，應向甲方支付違約金50萬元人民幣以上。

　　十一、其它約定：

　　（1）本合同發生糾紛，雙方協商不能解決的，提交甲方所在地人民法院裁決。

　　（2）本合同為規定事宜均按>及相關法規處理。

　　（3）乙方在模具設計完成時，及時通知甲方進行模具確認，甲方須在5天內審核完畢并書面確認。乙方以甲方確認的結構方案制作、驗收。甲方乙方對經確認的方案負責。

　　十二、本合同一式三份，甲方模具制作申請單位和財務部門各持一份，乙方持一份，具同等法律效力。

　　十三、本合同有效期為兩年，自雙方簽字蓋章生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　簽約代表：簽約代表：

　　簽約日期：簽約日期：

　　模具制作合同（合同編號：）附表：

　　模具技術要求

模具合同4

　　甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方制作模具及樣件，經雙方平等協商后確定如下責任和義務。

　　1、甲方負責提供實物樣件及圖紙、驗收標準、模具制作要求。

　　2、乙方負責按照甲方規定的模具質量及要求制作，并及時向甲方匯報模具制作進度。

　　3、乙方負責甲方提供圖紙及實樣的保密，并在模具交付時將實樣返回甲方

　　4、模具制出的零件質量需達到實樣外觀尺寸、結構合理、強度要求，無毛X等其它不良，模具等級按照甲方制定的'內部標準。

　　5、

　　①、模具制作要求以人性化、安全為基礎，模具在調試、正常生產情況下不得出現掉落或斷裂等嚴重危害生產安全的情況，此類情況造成的損失由乙方負全責;

　　②、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。

　　③、模具制作完成后，由乙方負責全部試模費用，直至模具與產品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產用料一致)

　　7、模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具，費用另外報價，相關修改模具費用雙方進行協商，以書面形式達成一致。

　　8、模具費由甲方承擔，產權由甲方所有，合同生效后模具費先預付50%，余款待模具小批量試產后付30%，尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內結清。(如果模具無訂單試產則在樣品合格后三個月內付40%，尾款10%在五個月內結清)

　　9、開模周期為收到預付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)

　　10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%天、超過十天罰款3%天;合格樣按合同規定時間推遲超出二天罰款2%天、超過10天罰款5%天。

　　1

　　1、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發送)，給甲方。1

　　2、若模具壽命不足合同規定壽命，乙方無償提供維修配件，以使模具達到設計壽命要求。

　　1

　　3、在生產過程中存在連續修模或者無法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。

　　1

　　4、甲方技術部工程人員就模具的制造進程和具體的配合，有權對乙方項目負責人和工程師進行協商，乙方就甲方技術人員提出合理的要求(如時間進度)應積極配合，不得推諉和拖延，有困難雙方協商解決。

　　1

　　5、解決合同糾紛的方式：未盡事宜雙方協商解決，協商不成由合同履行地法院解決，本合同履行地為____省____縣。此協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，并自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為________年。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方蓋章：乙方蓋章：`

　　____日期：________年____月____日

模具合同5

　　甲方：________市____________模工程有限公司

　　聯系人：________________

　　合同編號：________________

　　乙方：________________

　　聯系人：________________

　　簽訂地點：________________

　　簽訂日期：________________

　　甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，并于____________年____________月____________日就甲方的____________、____________、____________等模具共計________________付模具開模一事達成如下協議：

　　一、保管內容：

　　二、保管約定：

　　1、現甲方提供完整的____________生產模具____________套交付乙方保管,乙方將根據甲方的訂單要求加工產品給甲方,其產品數量、質量、價格等不在本合同范圍內。

　　2、本合同所涉及到的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸甲方所有。如損壞、遺棄、丟失等乙方將無條件照價賠償。

　　3、未經甲方書面同意,乙方不得為自己或他人復制或仿制該系列模具、不得將所保管的甲方模具給自己或第三方使用.否則,甲方有權要求乙方賠償其因生產、轉售所產生的總值之十倍的違約金。

　　4、乙方在接收甲方模具的時候需要指定專人對模具進行驗收，有義務對模具進行組裝、防銹、和包裝等安全性處理，做好記錄存放到指定的地點。并定期以書面形式向甲方報告上月的維護情況和當前模具狀況。

　　5、模具在生產過程中，除正常磨損外,如乙方因組裝不當、銹蝕或者包裝等其他原因，造成模具的損壞，由此產生的直接損失和間接損失一律歸乙方承擔。

　　6、乙方應承諾不對甲方所提供的模具,未經甲方書面同意,隨意取消模具所帶的任何標志和標記,并做好生產檔案記錄,以備查詢。

　　7、在生產時,乙方應當對所保管的甲方模具進行出樣檢驗,確定是否符合甲方的訂單產品要求,在接到甲方的書面確認后,方可實施量單生產。否則,所造成的一切損失由乙方承擔。

　　8、甲方擁有對模具的處置權。甲方可隨時取回,乙方不得以任何理由扣留,否則,甲方有權自要求模具取回之日起,每延誤一天將按模具總費用的25%進行罰款,由甲方付給乙方的貨款中扣除,如貨款不夠抵扣時,將另行賠償。

　　三、保密責任：

　　未經甲方書面同意，乙方不得將甲方所提供的圖紙及技術資料以口頭、書面、出示、借用等方式轉泄露給第三方,如有發生信息泄露,甲方有權追究其法律責任。

　　四、其他約定：

　　1、本協議受中華人民共和國的法律、法規管轄,并應依照中華人民共和國的法律、法規解釋。

　　2、除非雙方同意通過書面形式,否則對本協議的任何修正均屬無效。

　　3、本協議一式兩份(甲、乙雙方各持一份),均具有同等的法律效力。

　　4、本協議在雙方簽定之日起立即生效。

　　5、凡涉及到本協議或因本協議而發生的所有爭執,都應通過友好協商解決,如在書面協商的要求發出超過30天內不能夠解決,則爭執交由該協議簽約地有管轄權的人民法院進行裁決。

　　甲方：________市____________模工程有限公司

　　委托代理人：____________

　　法人：____________

　　甲方蓋章：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　地址：____________

　　乙方：____________

　　委托代理人：____________

　　法人：____________

　　乙方蓋章：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　地址：____________

　　甲方：________市____________模工程有限公司

　　聯系人：________________

　　合同編號：________________

　　乙方：________________

　　聯系人：________________

　　簽訂地點：________________

　　簽訂日期：________________

　　甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，并于____________年____________月____________日就甲方的____________、____________、____________等模具共計________________付模具開模一事達成如下協議：

　　一、保管內容：

　　二、保管約定：

　　1、現甲方提供完整的____________生產模具____________套交付乙方保管,乙方將根據甲方的訂單要求加工產品給甲方,其產品數量、質量、價格等不在本合同范圍內。

　　2、本合同所涉及到的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸甲方所有。如損壞、遺棄、丟失等乙方將無條件照價賠償。

　　3、未經甲方書面同意,乙方不得為自己或他人復制或仿制該系列模具、不得將所保管的甲方模具給自己或第三方使用.否則,甲方有權要求乙方賠償其因生產、轉售所產生的`總值之十倍的違約金。

　　4、乙方在接收甲方模具的時候需要指定專人對模具進行驗收，有義務對模具進行組裝、防銹、和包裝等安全性處理，做好記錄存放到指定的地點。并定期以書面形式向甲方報告上月的維護情況和當前模具狀況。

　　5、模具在生產過程中，除正常磨損外,如乙方因組裝不當、銹蝕或者包裝等其他原因，造成模具的損壞，由此產生的直接損失和間接損失一律歸乙方承擔。

　　6、乙方應承諾不對甲方所提供的模具,未經甲方書面同意,隨意取消模具所帶的任何標志和標記,并做好生產檔案記錄,以備查詢。

　　7、在生產時,乙方應當對所保管的甲方模具進行出樣檢驗,確定是否符合甲方的訂單產品要求,在接到甲方的書面確認后,方可實施量單生產。否則,所造成的一切損失由乙方承擔。

　　8、甲方擁有對模具的處置權。甲方可隨時取回,乙方不得以任何理由扣留,否則,甲方有權自要求模具取回之日起,每延誤一天將按模具總費用的25%進行罰款,由甲方付給乙方的貨款中扣除,如貨款不夠抵扣時,將另行賠償。

　　三、保密責任：

　　未經甲方書面同意，乙方不得將甲方所提供的圖紙及技術資料以口頭、書面、出示、借用等方式轉泄露給第三方,如有發生信息泄露,甲方有權追究其法律責任。

　　四、其他約定：

　　1、本協議受中華人民共和國的法律、法規管轄,并應依照中華人民共和國的法律、法規解釋。

　　2、除非雙方同意通過書面形式,否則對本協議的任何修正均屬無效。

　　3、本協議一式兩份(甲、乙雙方各持一份),均具有同等的法律效力。

　　4、本協議在雙方簽定之日起立即生效。

　　5、凡涉及到本協議或因本協議而發生的所有爭執,都應通過友好協商解決,如在書面協商的要求發出超過30天內不能夠解決,則爭執交由該協議簽約地有管轄權的人民法院進行裁決。

　　甲方：________市____________模工程有限公司

　　委托代理人：____________

　　法人：____________

　　甲方蓋章：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　地址：____________

　　乙方：____________

　　委托代理人：____________

　　法人：____________

　　乙方蓋章：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　地址：____________

模具合同6

　　合同編號：

　　甲乙雙方依據《合同法》規定，經充分協商，就甲方委托乙方制作，達成如下協議：

　　一. 產品價格：

　　具體見產品報價單

　　二．技術資料提供：

　　甲方向乙方提供經批準有效的產品圖紙及相關技術要求（甲方受控的電子文檔），圖紙編號為：

　　三.樣品交期：

　　雙方簽訂合同后，乙方在 自合同簽訂？天之內 向甲方提供首樣，并附檢測報告，包括圖紙規定的各項技術要求指標。

　　四.產品驗收及交付：

　　1)產品驗收的依據：

　　以甲方提供的產品圖紙、相關技術要求及產品檢驗標準為依據；

　　2)驗收規范：

　　乙方模具制作完成后，產品經送樣，符合甲方提供的產品圖紙和相關技術要求，每個零件均經甲、乙雙方確認簽字、封樣，雙方各執一份，以作為合格標準；

　　五.產品費用支付條件：

　　1）產品模具費用總額 元（含17%增值稅）；合同簽定 7 天內，甲方向乙方預付產品模具費用總額的 40％ ，當乙方提供首樣后7天內支付產品模具費用總額的 40％；樣品經雙方確認驗收合格，模具經由甲方批準合格，乙方開具產品模具費用總額元的含17%增值稅發票后， 天內甲方支付完尾款；

　　六．變更管理

　　合同簽訂后甲方提出合同內容修改或產品零件圖紙修改時，乙方有義務解決，由此產生的費用雙方協商處理。

　　七．知識產權及商業保密承諾：

　　1） 乙方不得侵犯甲方的知識產權，并有責任保守甲方商業秘密.

　　2) 本合同所涉的產品技術圖紙和相關技術、質量文件（包括2D和3D），其所有權均屬甲方所有，未經甲方同意,乙方不得向第三方泄露和提供, 由此造成的損失由乙方承擔；

　　八．所有權

　　1）本合同所涉及的產品技術文件、著作權及模具所有權，均屬甲方所有，乙方不得干涉甲方對模具的處置權。乙方負責保管的,未經甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產, 否則甲方有權要求乙方退還模具費并賠償造成的'損失。

　　2）甲方付清模具款后，甲方需要將模具從乙方轉出，乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，保證模具完好，并配合發運至甲方指定的地點,運費由乙方承擔。

　　九.違約責任：

　　1）乙方如不能按合同在規定期限內提供首樣，按延期天數乘以貨款千分之五作為違約金。

　　2) 甲方如不能按合同規定付款，按延期天數乘以貨款千分之五作為違約金。

　　3)其他情況的違約責任按《合同法》規定執行；

　　十.其它約定：

　　1) 運輸方式：由乙方負責送到甲方廠內，費用由乙方支付

　　1)本合同發生糾紛，雙方協商不能解決的，任何一方均有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　2)本合同未規定事宜均按《合同法》及相關法規處理。

　　十一.本合同一式二份，甲方、乙方各持一份。

　　十二.本合同有效期為一年，自雙方簽字蓋章生效。

　　附產品報價單及保密協議

　　甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

　　簽約代表: 簽約代表:

　　簽約日期: 簽約日期:

模具合同7

　　甲方：

　　地址：

　　乙方： 地址：

　　甲乙雙方為確保明確雙方權利義務，經充分協商，遵循平等,互惠互利的合作誠意，特訂立本合同。依據本合同制定的有關附件、補充協議及相關修訂書，是本合同的有效組成部份，具有相同的法律效力。

　　1、 乙方根據甲方提供的樣品或圖紙來設計制造模具。

　　2、 在生產中，甲方如需修改樣品或圖紙，應及時通知乙方，由此產生的費用由甲方負責。

　　3、 乙方如需對結構、工藝、制造技術進行調整和改動，應事先通知甲方，甲方認可后進行。

　　4、 模具交付甲方使用后，如非正常使用，導致模具損傷，維修費用由甲方負責。

　　二、質量要求：

　　1、 我司提供模架、模芯材料(在正常情況下使用，模具保證使用30萬次)。

　　2、 模具及附件均采用公制通用標準制造。

　　3、 模具試用于雙方確認的機臺及相關的技術指標。

　　三、付款方式：

　　1、 合同簽訂后甲方應 3 天內付總金額的

　　2、 樣件合格時付合同剩余總金額的余款，即人民幣元。

　　3、 更改圖紙或樣件造成的費用由客戶負責。

　　4、 保修期限：模具驗收合格后，正常條件下使用一年內進行無償保修。

　　四、交貨期限：

　　在客戶圖紙確認及收到預付款后天首試。

　　五、模型所有權：

　　模型的所有權屬于甲方。

　　六、保密：

　　甲方提供的圖紙等相關材料乙方有義務為甲方保密。

　　七、違約責任及索賠：

　　1、如因制作方原因模具制作拖期不能按期試模，超期一天扣罰模具合同的5‰，但最多不超過模具總價的10%，如果因為客戶圖紙問題及產品檢驗等原因造成的拖期，由客戶自行負責。

　　2、甲方提出終止合同，須經對方簽字認可，提出方須向對方支付因終止合同所引起的'直接經濟損失作為賠償。違約方賠付金額不得大于該合同貨款總金額。

　　3、因不可抗拒的自然因素導致違約，雙方應及時通報協商解決。

　　八、合同履行：

　　1、本協議執行過程中發生爭議，本著友好協商的原則解決，該協商應在五天內解決， 如協商不能解決由當地人民法院負責審理。

　　2、爭議進行訴訟期間，除爭議事項外，甲乙雙方應繼續履行各自本合同中規定的義務和行使權利。

　　3、自合同各方授權代表簽字并蓋章之日起生效。任何涂改、刪除、增添均無效。

　　4、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　5、本合同的轉讓、變更、解除和終止，雙方必須另定合同。

　　九、其它：

　　雙方友好協商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

模具合同8

　　采購方（以下簡稱“甲方”)：

　　法定代表人：

　　營業執照號碼：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　供貨方（以下簡稱“乙方”)：

　　法定代表人：

　　營業執照號碼：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規之規定，甲乙雙方就采購________________事宜，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照執行。

　　一、貨物清單

　　乙方負責向甲方供應下表中所列貨物：（貨幣單位：元）

　　序號

　　貨物名稱

　　品牌或型號

　　質量要求

　　數量

　　單價

　　總價

　　金額總計

　　如甲方要修改或變更貨物清單的，必須提前______月通知乙方。

　　二、合同總價

　　以上模具總價包括但不限于全部材料費、所有夾具與治具的費用、備件費、設計費、人工費、制作費、運輸費、安裝調試費、模具驗收費用、模具試產費用、樣品費用、模具維護費、培訓費、稅費、利潤、保修費用及其它與履行本合同相關的所有費用。

　　三、技術要求

　　1、甲方提供設計圖或者設計要求給乙方，乙方按照圖紙及甲方要求負責模具設計。

　　2、乙方在模具設計與制作過程中，發現甲方提供的技術資料有不符合要求之處，應及時書面通知甲方，在征得甲方書面同意的情況下方可更改。

　　3、乙方須對甲方提供的圖紙、技術資料等嚴格進行保密，只能用于本合同目的，不得泄露給任何第三方。

　　四、包裝要求

　　1、乙方應當采取適當方式包裝，應根據模具的特點和要求采取保護措施，以免因各種原因造成模具的損壞或滅失。包裝費用由乙方承擔。

　　2、包裝不符合要求的，甲方有權拒收，乙方應當按照甲方的要求重新包裝，并承擔所有的費用，或甲方有權解除合同。如因乙方包裝不良引起模具損壞、滅失的，全部責任由乙方承擔。

　　五、模具的交付

　　1、乙方應當按照甲方的要求完成模具的設計、制作、試產、樣品交付、模具交付等工作。

　　2、樣品交付時間與地點：乙方應在完成模具的制作并將模具所生產的樣品（不少于_______件）交付到甲方，同時乙方必須提供模具的詳細檢驗測試報告供甲方審核。

　　3、甲方在收到模具所生產的樣品及乙方提供的有關技術資料后進行審核，如認為樣品不符合要求的，乙方應在甲方要求的期限內對模具進行改正或者解除合同。如甲方要求乙方改正，而乙方拒絕改正、逾期改正或者整改后仍不符合甲方要求的，甲方可解除合同，所有損失乙方承擔。

　　4、模具的交付時間與地點：模具的交付時間為______年______月______日，交付地為：__________________。由乙方負責將模具交付至上述地點，運輸費、保險費、交付前的風險等均由乙方承擔。

　　5、乙方在向甲方交付模具的同時，須將模具的設計圖、產品圖紙、組裝圖、零件圖（包括2d和3d）等與模具相關的所有資料文件交付給甲方。

　　六、付款方式

　　合同貨物到甲方指定地點交付，驗收合格后，以人民幣方式結算，乙方須提供以下資料：

　　1、合同。

　　2、乙方開具的正式發票。

　　3、驗收報告（加蓋甲方公章）。

　　4、_____________質量技術監督局出具的合格的檢測報告。

　　或由甲乙雙方協商：

　　甲方應在驗收合格及資料齊全情況下的______個月內完成貨款的`支付。

　　七、驗收

　　1、乙方所制作的模具應完全符合以下要求（但不限于以下）：

　　（1）甲方確認的產品設計圖。

　　（2）甲方確認的技術工藝方案、模具設計要求。

　　（3）模具設計圖紙。

　　（4）能生產合格的產品。

　　（5）合同約定的質量、壽命等要求。

　　（6）符合或者優于國家或行業相關標準。

　　（7）甲方的其他相關要求。

　　2、甲方驗收模具時，乙方應當提交模具檢驗方面的資料，包括但不限于模具臺賬、試模記錄表、產品尺寸檢驗報告、模具材料證明、產品型式試驗報告、總結報告等。

　　八、違約責任

　　乙方應在甲方付款前向甲方開具相應的發票并交付給甲方。延期交付發票的，每延期一天，需向甲方支付違約金_______元。

　　九、爭議解決方法

　　簽約雙方在履約中發生爭執和分歧，雙方應通過友好協商解決，若經協商不能達成協議時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。受理期間，雙方應繼續執行合同其余部分。

　　十、其它

　　本合同正本______份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執______份。合同自簽字之日起即時生效。

　　本合同未盡事宜，由雙方協商處理。

　　甲方（蓋章）：

　　法人代表：

　　簽約時間：_______年______月______日

　　乙方（蓋章）：

　　法人代表：

　　簽約時間：_______年______月______日

模具合同9

　　甲方：庫爾勒天聯復合材料有限公司

　　乙方：哈密意同復合材料有限公司

　　雙方研究決定甲方所需的模具由乙方負責生產。雙方就有關事宜立此合同：

　　一，規格及數量

　　dn400*12500四根

　　二，價格：

　　dn400： 11600元/根*4根=46400元

　　合計：（大寫）肆萬陸仟肆佰元佰元整此報價含稅。

　　三，技術要求：

　　本產品主體采用6毫米的'螺旋焊管，加強層采用無堿玻璃布與樹脂交替糊制，外表層為兩層針織氈兩層網格布糊制，具有經久耐用外表光滑易脫模的特點。模具承口及模身尺寸需要甲方提供。

　　四，付款方式及運輸：

　　合同簽訂后甲方付本合同的60%給乙方作為預付款，生產完成后甲方付剩余40%給乙方。乙方收到剩余款后應及時聯系車輛發貨給甲方。將產品及時運至甲方指定地點。 運費由甲方擔負。

　　五， 乙方收到預付款后及時安排生產，工期為10天。甲方在收到乙方貨物后及時安排檢驗，或在乙方安排發貨前通知甲方，甲方可去乙方單位檢驗 。本產品尺寸符合甲方要求，外表光滑無明顯缺陷，脫模順利即為合格。

　　六， 本合同一式兩份雙方各持一份。傳真件有效。

　　七， 乙方賬戶

　　名稱：哈密意同復合材料有限公司。開戶行及賬號：中國工商銀行哈密三道嶺

　　支行3011033209200022111

　　八， 未盡事宜雙方本著有好的態度解決，協商不成按合同法執行。

　　甲方：庫爾勒天聯復合材料有限公司

　　乙方：哈密意同復合材料有限公司

模具合同10

　　甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方制作模具及樣件，經雙方平等協商后確定如下責任和義務。

　　1、 甲方負責提供實物樣件及圖紙、驗收標準、模具制作要求。

　　2、 乙方負責按照甲方規定的模具質量及要求制作，并及時向甲方匯報模具制作進度。

　　3、 乙方負責甲方提供圖紙及實樣的保密，并在模具交付時將實樣返回甲方

　　4、 模具制出的零件質量需達到實樣外觀尺寸、結構合理、強度要求，無毛刺等其它不良，模具等級按照甲方制定的內部標準。

　　5、 ①、模具制作要求以人性化、安全為基礎，模具在調試、正常生產情況下不得出現掉落或斷裂等嚴重危害生產安全的`情況，此類情況造成的損失由乙方負全責;

　　②、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。

　　③、模具制作完成后，由乙方負責全部試模費用，直至模具與產品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產用料一致)

　　7、 模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具，費用另外報價，相關修改模具費用雙方進行協商，以書面形式達成一致。

　　8、模具費由甲方承擔，產權由甲方所有，合同生效后模具費先預付50%，余款待模具小批量試產后付30%，尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內結清。(如果模具無訂單試產則在樣品合格后三個月內付40%，尾款10%在五個月內結清)

　　9、開模周期為收到預付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)

　　10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%/天、超過十天罰款3%/天;合格樣按合同規定時間推遲超出二天罰款2%/天、超過10天罰款5%/天。

　　11、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發送)，給甲方。 12、若模具壽命不足合同規定壽命，乙方無償提供維修配件，以使模具達到設計壽命要求。

　　13、在生產過程中存在連續修模或者無法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。

　　14、甲方技術部工程人員就模具的制造進程和具體的配合，有權對乙方項目負責人和工程師進行協商，乙方就甲方技術人員提出合 理的要求(如時間進度)應積極配合，不得推諉和拖延，有困難雙方協商解決 。

　　15、解決合同糾紛的方式：未盡事宜雙方協商解決，協商不成由合同履行地法院解決，本合同履行地為浙江省寧海縣。 此協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，并自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為二年。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　甲方蓋章： 乙方蓋章： `

　　日期： 年 月 日

模具合同11

　　一、外發方: ，以下簡稱甲方; 承攬方: 以下簡稱乙方。

　　二、1.乙方根據甲方的產品2D和3D要求來設計模具,并按客戶確認好的2D結構圖制作以上模具。

　　2.此款模具是日本出口模，要求很高：模具所有外觀面要求光亮平整，線條清晰。加工精細，完全按標準制作!

　　3.乙方保證此款模具完全采用客戶要求的進口鋼材牌號,模胚LKM及配件HASCO標準進行一流工藝制作.

　　4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規正牌來源,鋼材須有正規鋼廠的材質證明及熱處理證明.

　　5.甲方因乙方鋼材及配件的品質問題所造成的'模具扣款由乙方全部承擔。

　　6.乙方保證此模具試模的樣品，完全達到客戶的2D產品圖的尺寸公差要求.并每次附有產品全檢報告.

　　7.乙方每次須免費提供不少于50個試模樣件給甲方.最后一次試模及小批量試產材料由甲方提供.

　　8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此生產數量之內模具出現異常(不含人意破環)則由乙方負責維修，一切費用由乙方承當。

　　9. 模具開始時間, 從簽訂合同日開始計.

　　10. 乙方模具逾期, 不能按期交付合格樣品時，甲方會處罰每天以該模具總款5%的賠償金，直到甲方收到合格樣品為止，如果逾期時間超過15天乙方所開的模具還不能達到甲方的品質要求，甲方有權拒支付乙方一切費用并取消以后的合作供應商資格, 模具甲方收回處理.

　　三.交貨方式

　　交貨方法：工廠提貨。

　　四. 付款方式

　　合同簽訂一周內預付40%，試模合格樣板付30%(走模前)，交模并確認后90天內付清30%(走模后)。

　　五. 解決合同糾紛的方式

　　雙方一旦產生爭議，應通過友好協商解決。協商不能達成一致，提交東莞市經濟合同仲裁委員會申請仲裁。

　　六、其它約定事項：

　　本協議一式兩份，雙方各執一份，示盡事宜甲乙雙方協議解決，本協議在雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

模具合同12

　　甲方：**電子（集團）有限公司 合同編號： 乙方： 簽訂地點：

　　簽訂日期：

　　甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，并于20xx年6月1日就甲方的插頭、SR線卡、尾套等模具共計 十 付模具開模一事達成如下協議： 一、 制作項目、數量、金額：

　　二、 圖紙及技術資料的提供：

　　1、 乙方按照甲方要求負責模具設計，計算模具日產能力，并需得到甲方確認方可制作；

　　2、 模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用，須經甲方確認后方可使用；

　　3、 甲方向乙方提供以上產品的圖紙及技術要求和實物樣品，乙方根據甲方所提供的圖紙及技術要求和實物樣品，而進行模具設計與制作，并加工出樣品供甲方確認、驗收；驗收標準以甲方提供的圖紙及技術要求和實物樣品為準。

　　三、 技術要求以及質量要求：

　　1、 模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合技術要求和RoHS環保要求的制件；

　　2、 模具必須符合甲方在向乙方提供的技術資料中明示的技術要求以及質量要求；

　　3、 乙方制作的模具應保證_100_萬啤次以上的使用壽命。

　　四、 制造工期：

　　1、 模具的制作期為21天（第一次交符合功能裝配的樣件），即于20xx年6月22日前提供全部首樣；

　　2、 首樣交付后，甲方未提出改模，乙方于7天內（即于 20xx年6 月 30 日前）向甲方交付合格樣品，作為今后甲方驗貨依據；

　　五、 模具制作費用的支付：

　　1、 簽訂合同五日內，甲方將模具金額的50%元付至乙方賬戶，作為合同定金；

　　2、 樣品驗收合格后，乙方開具4%的增值稅票到甲方后，一個星期內將模具金額的50%付清。

　　六、 加工條款：

　　1、乙方向甲方提供合格產品時，應有良好的包裝以免在運輸途中造成各種損壞，若有損壞應由乙方無條件給予調換；

　　2、 若甲方單個產品訂單累計達到萬只，乙方應向甲方返還甲方承擔的單個產品模具費用（扣除4%的稅款），返還方式為沖抵貨款；若單個產品累計訂單量未達到約定數量而甲方無故提出終止本合同的，乙方不退還模具費；

　　3、 在乙方返還模具款后，甲方不得無故提走模具另尋供應商；

　　4、每次采購時，雙方簽訂單獨的《訂貨合同》，具體條款以《訂貨合同》條款為準；

　　5、 合同一經簽定，乙方根據甲方訂單數量生產。

　　七、 商業保密承諾：

　　1、 本合同規定之模具所有權及知識產權為甲方專有；

　　2、 甲方向乙方提供的以上產品圖紙資料，未經甲方允許，乙方不得以任何理由、任何方式傳遞給任何第三方；

　　3、 乙方未經甲方書面許可，不得隨意復制為甲方加工的'模具；更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件；

　　4、 若乙方違反上述1、2、3款的任意一款，乙方均需向甲方支付人民幣伍萬元的違約金，同時甲方收回全部模具取消乙方的供貨資格（如非乙方泄露信息的，乙方不承擔違約責任）。

　　八、 模具的保管

　　1、 模具試產合格后，模具由乙方保管，具體條款見附件1《模具保管協議書》，協議書與本合同具有同等的法律約束力；

　　九、 違約責任：

　　1、 甲方如不按合同規定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業銀行貸款利息，其他情況的違約責

　　任按《中華人民共和國合同法》規定執行；

　　2、 乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求，乙方應予以修理或重作，其費用由乙方承擔；

　　3、 甲方在合同執行中無正當理由退貨的，乙方不返還定金；

　　4、 如乙方不能按期向甲方交付首樣，在所拖延時間內，則需每推遲一天向甲方支付模具款的3%作為違約

　　金；由于甲方圖紙更改或尺寸不準造成工期延遲，乙方不承擔違約金，若甲方有尺寸重大改動，甲方應另支付乙方改模費用；

　　5、 若由于甲方的原因致使乙方不能按期向甲方交付合格樣品的，乙方不承擔相應的違約責任；

　　6、 如甲方在合同規定的驗收期限內，未進行驗收或驗收后未在規定期限內提出異議的，視為默認本批次產品質量符合合同規定。

　　7、 經甲、乙雙方友好協商同意，延期交貨、退貨、延期支付資金且無須罰款者可不受上述1、3、4、5款約束。

　　十、 其它約定：

　　1、 本合同發生糾紛，雙方協商不能解決的，提交原告方所在地人民法院裁決；

　　2、 本合同未規定事宜均按《合同法》及相關法規處理；

　　3、 乙方在模具設計完成時，及時通知甲方進行模具確認，甲方須在3天內審核完畢并書面確認；

　　4、 本合同條款的任何改動，均須由合同簽署雙方簽署合同修改書或合同補充協議，該合同修改或補充被視

　　為本合同的組成部分，具有與本合同同等法律效力。

　　十一、 適用法律：

　　1、 甲、乙雙方所訂立的合同應按照中華人民共和國的法律進行解釋。

　　十二、 合同生效：

　　1、 本合同經甲、乙雙方委托代理人簽字并加蓋本單位公章后，即日生效；

　　2、 本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：**電子（集團）有限公司乙方：

　　委托代理人： 法人： 委托代理人： 法人： 開戶銀行：開戶銀行： 帳號： 帳號： 電話： 電話： 地址： 地址：

模具合同13

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　為了更好地對生產模具車間開料組管理，提高生產效率，提高板材利用率。經甲乙雙方共同協商，決定將開料組由乙方承包經營。為明確雙方的權利、義務，特訂立本合同：

　　一、承包方式

　　甲方將權屬于甲方的生產模具車間開料組承包給乙方為甲方代加工。承包期內，甲方提供場地，設備及生產線;一切開支包括原材料、設備、耗材、輔材、水費、電費、設備維修費等費用均由甲方負責支付，乙方只承擔人工工資。

　　二、承包期限

　　合同承包期限為一年，從____年____月____日起至______年____月____日止。

　　三、承包產品價格

　　每月裁板_____，保底______元，超出平方數，按每平方____元支付。

　　四、甲方權限：

　　1、甲方有權對乙方進行各種行政管理，如衛生、安全等。禁止在模具車間內吸煙，避免火災的發生，如因此造成事故，由乙方包賠一切損失。

　　2、甲方有權對乙方的生產環境、勞動保護進行監督，甲方發現乙方有違規行為，有權終止合同或給予經濟制裁。

　　3、甲方每天給乙方下達生產任務，乙方應按甲方要求保質保量、按時完成生產任務，甲方有權對乙方因延誤交貨進行經濟處罰，影響生產進度的每延誤一次扣乙方_____元，造成甲方延期的一切費用由乙方承擔。

　　五、乙方責任：

　　1、乙方在生產經營中，必須服從甲方的管理，及時完成甲方下達的生產任務，按甲方的一切規章制度進行生產。

　　2、乙方有責任對甲方提供的設備、設施進行定期保養、維護，對設備出現異常應盡早匯報，由于乙方操作失誤造成設備損壞，責任由乙方承擔。

　　3、乙方必須將每天的生產報表數據提供給甲方，由甲方核算部根據乙方的產量進行核算加工費。乙方不得私自承接外單位的.貨源，一經發現，每次扣罰_____元。

　　4、乙方開料組所有工作人員的人身安全 ，如發生意外，由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　5、乙方在承包期間不得將模具車間轉包他人。

　　六、結算及發放方式

　　1、結算方式：當月乙方將生產報表交給甲方核算部，由甲方核算部核算好交給甲方財務。

　　2、發放時間：當月加工費在第三個月的10號發放到乙方卡上(如3月份加工費，在5月10日發放)，若遇到周末，延期到上班時間發放

　　3、合作保證金：加工費發放時，扣除當月加工費的10%作為合作保證金，合作保證金每半年發一次，

　　七、其它事項

　　1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

　　2、承包期滿是否續約或終止合同的，甲乙雙方均應提前2個月通知對方

　　3、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即***提出訴訟。

　　4、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

　　5、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效并執行。

　　甲方(蓋章)：**有限公司

　　甲方代表(簽名)：

　　乙方(簽名)：

　　簽約日期

模具合同14

　　定作方：

　　承攬方：

　　二、定作方：產品要求：

　　1、按圖紙要求（見附件）。

　　2、長1.4米送樣各10根鋁型材。

　　三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。

　　四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產；在以后生產中，由承攬方承擔模具的.維修及復模（模具壽命完結時的新開模）費用。

　　五、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理。

　　六、雙方協商的其他條款： 各款鋁型材采購量達4噸時（含4噸），退回模具款。

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

模具合同15

　　甲方（訂作方）：_

　　公司地址：_

　　電話： 傳真：

　　法定代表：_ _ 職務：___ ___

　　乙方（承攬方）：公司地址：

　　電話傳真國內工廠：

　　電話：傳真：

　　法定代表： ____ _ ____職務：_______

　　甲方委托乙方加工項目： 塑膠模具 3套

　　經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工質量要求

　　制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件（即符合零件尺寸和零件所用材料）， 且生產制程運作無異常， 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時， 甲方有權要求乙方重做模具或退款， 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改，修補等處理。

　　第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法

　　模具材料由乙方包工包料， 模具完成后， 需提供試模的零件樣板（不少于5件）送訂做方作相關檢驗， 同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能。

　　第三條 技術數據、圖紙提供辦法

　　1。甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖， 乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價，模具圖以及的相關技術說明等。

　　2。乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方， 如拖延了交貨期， 甲方有權要求乙方減少價款。

　　3。乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等。

　　第四條 驗收標準和方法

　　1。按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2。甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬并完成的項目， 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3。當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第五條 交貨的時間

　　1。交還模具期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方

　　達成協議，并按協議執行。

　　2。交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求’模具制造周期為28天（收到訂金開始計算）’。 甲方將在給訂金同時簽訂合同， 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間（1~2天）。

　　第六條 模具所有權， 交貨地點， 運輸辦法及費用負擔

　　1。 所完成的模具所有權應屬于甲方， 在乙方完成模具并經甲方驗收合格后， 乙方應將模具送到甲方指定的在長安范圍內的`某個地點， 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用，

　　2。 如甲方繼續委托乙方使用該模具進行生產運作， 模具將暫存到乙方公司， 如甲方不再繼續委托乙方使用該模具進行生產， 乙方還將負送返模具的責任。

　　第七條 乙方的違約責任

　　一、 未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　二、 實行代運送的模具，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　第八條 糾紛的處理

　　委托合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

　　1。向仲裁機關申請仲裁；

　　2。向人民法院起訴。

　　本合同自_ _ 年_ _ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本（含附本 ’報價單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁）一式二份，原件由甲方和乙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代表人：蓋公司章： 年 月日

　　乙方：

　　法定代表人：蓋公司章： _ ___年__ __月__ __日

【模具合同】相關文章：

模具合同04-21

模具合同06-16

模具加工合同04-03

模具承攬合同12-23

模具開發合同07-07

模具采購合同02-21

模具采購合同02-20

購銷模具合同07-02

模具定做合同03-27