參加訴訟申請書（通用21篇）
在現在社會，需要使用申請的場合越來越多，寫申請書的時候要注意內容的完整。那么一般申請書是怎么寫的呢？下面是小編整理的參加訴訟申請書，歡迎大家分享。
參加訴訟申請書 1
申請人：___，女，漢族，20__年__月__日，住江蘇省___
申請事項：申請作為原告參加訴訟。
事實與理由：
____等九人訴秦__、___區__街道__村村民委員會一般財產權屬糾紛你院業已受理。申請人是權利人___的婚生女，為其法定繼承人，在上述案件中申請人應當與權利人___的其他繼承人享有同等權利。為此，申請人作為法定繼承人有權作為原告參與本案的.審理，請求你院依法準許申請人之請求。
此致
____人民法院
申請人：__
20__年__月__日
參加訴訟申請書 2
申請人：（全稱、地址、救助基金管委會辦公室主任姓名及職務）
申請事項：
貴院受理__（原告）訴__（被告）民事賠償糾紛一案，由于要本申請人在發生后已代墊__（原告/受害人）的搶救費用/喪葬費用，對該案訴訟標的有獨立請求權，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十六條之規定，申請以第三人的`身份參加訴訟，提出獨立訴訟請求：
一、請求確認本訴中原告請求的訴訟標的.主張中應償還已墊付的搶救費用（喪葬費用）；
二、本案訴訟費用由本訴原告（或被告）承擔。
事實與理由：
一、申請人于_年_月_日代原告（受害人）墊付了其在__醫院搶救時的搶救費用元，費用已支付給醫院或受害人及其親屬。
二、申請人于_年_月_日代某人（受害人）墊付了其喪葬費元，費用已支付給了其近親屬（原告）。
三、按照《中華人民共和國道路交通安全法》第七十五條、《機動車責任強制保險條例》第二十四條等有關規定，向賠償責任人（原告/被告）行使追償責任。
附件：1、墊付通知書
2、付款憑證
3、承諾書
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 3
申請人：__
申請事項：申請人父親因交通事故作為原告起訴__人身損害賠償糾紛一案，因原告在訴訟過程中死亡，申請人依法申請加入訴訟，將原告由申請人的父親變更為申請人本人。
事實和理由
20__年__月__日，申請人父親__因交通事故人身損害侵權糾紛起訴到貴院，貴院于當日予以受理，并定于20__年11月13日開庭審理。但由于__因病情嚴重，于20__年10月2日不治身亡。申請人作為法定繼承人，享有繼續進行訴訟和要求損害賠償的權利。因此，申請人依法申請加入訴訟，請求法院將原告__變更為申請人本人，繼續進行訴訟。
此致
_____人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 4
申請人：__
申請事項：依法申請緩交訴訟費
事實和理由：
申請人訴繼承糾紛一案，貴院以依法受理，申請人已年逾七十，無生活來源，并且申請人身患多種疾病，生活不能自理，預交訴訟費確有困難，依照最高人民法院《關于對經濟確有困難的當事人提供司法救助的規定》第三條之規定，特向貴院提出司法救助申請，請于批準申請人緩交訴訟費。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 5
申請人：郝__，女，漢族，19 年 月 日出生，身份證號碼：，住陜西省__縣__鄉__村號。無業，電話：___。
被申請人：霍__，男，漢族，19 年 月 日出生，身份證號碼：，住陜西省__縣___鎮____路號，無業，電話：___。
保全請求：
一、凍結被申請人在__集團的貨款50元
二、保全費用由被申請人負擔。
擔保事項：
事實與理由：
申請人訴被申請人借款合同糾紛一案，貴院已經受理，為保證本案順利執行，申請人的`合法權益免受侵害，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的`有關規定，申請人特向貴院提出訴訟財產保全，望貴院依法裁定!
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 6
申請人：史____，男，漢族，19__年___月___日出生，住__。
請求事項：
你院受理的黃__、黃__訴黃__欠款糾紛一案，由于該案的處理結果與申請人有法律上的利害關系，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的``規定，申請人申請以第三人身份參加訴訟，提出獨立請求。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 7
申請人：賴__，男，漢族，___年__月__日出生
住所地：
身份證號碼：
原告邵__與被告__房地產開發有限公司、__及第三人__房地產開發公司股權轉讓合同糾紛一案已經貴院立案，申請人認為對當事人訴爭標的享有獨立請求權，特依法向貴院申請參加訴訟，請求及事實與理由如下：
一、申請人訴訟請求：
1、確認邵__與__房地產開發有限公司、__之間的股權轉讓行為及簽署的相關股權轉讓類合同及法律文件無效;
2、恢復__房地產開發公司股權原狀;
3、本案訴訟費由原、被告承擔。
二、事實與理由
依據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十六條及《最高人民法院關于適用民事訴訟法若干問題的意見》第六十五條之規定“對當事人雙方的訴訟標的`，第三人認為有獨立請求權的，有權提起訴訟”“有獨立請求權的第三人有權向人民法院提出訴訟請求和事實、理由，成為當事人”。__房地產開發公司有兩名股東，申請人為股東之一，依據《中華人民共和國公司法》第七十二條之規定，“股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意”，而原告向被告轉讓股權時未征得申請人同意，且經申請人了解，原告與被告在辦理股權變更申請時偽造申請人簽字辦理了股權變更登記，原、被告的上述行為違反法律規定，且侵害了申請人的股東權利，其行為無效，據此申請人請求參加訴訟，確認原、被告股權轉讓行為(包括原、被告簽署的相關轉讓類合同和其他法律文件)無效，及恢復__房地產開發公司股權原狀的申請及訴訟請求有充分的事實和法律依據，懇望裁準。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 8
申請人:
申請事項：申請人父親因交通事故作為原告起訴__人身損害賠償糾紛一案，因原告在訴訟過程中死亡，申請人依法申請加入訴訟，將原告由申請人的父親變更為申請人本人。
事實和理由
__年___月___日，申請人父親__因交通事故人身損害侵權糾紛起訴到貴院，貴院于當日予以受理，并定于20__年11月13日開庭審理。但由于__因病情嚴重，于20__年10月2日不治身亡。申請人作為法定繼承人，享有繼續進行訴訟和要求損害賠償的權利。因此，申請人依法申請加入訴訟，請求法院將原告__變更為申請人本人，繼續進行訴訟。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 9
桐梓縣人民法院：
你院受理原告張__訴被告趙__等人提供勞務受害賠償責任糾紛一案，本案經過桐梓縣人民法院一審和遵義市中級人民法院二審，現遵義市中級人民法院以“事實不清，程序違法”為由，發回桐梓縣人民法院重審。在重審過程中，原告張__于20__年8月9日因舊傷復發，在脾和腎均切除的情況下，引發消化系統疾病和粘連性腸梗塞、彌漫性腹膜炎、多臟器功能不全綜合癥、肝、腎功能不全，肝腎切除等，經過醫院醫治無效后，于20__年8月26日在轉院的途中死亡。作為死者張__的第一順序繼承人，依據《民事訴訟法》的有關規定，現申請作為原告參加本案的訴訟。特此申請!
附：申請參加訴訟的.原告及身份情況如下：
原告：張__，男，漢族，20__年_月12日出生，貴州省桐梓縣人。住____。系死者張__的長子。電話：
原告：張__，女，漢族，20__年_月22日出生，籍貫、住址同上。系死者張__的次女。
原告：付__，女，漢族，20__年_月19日出生，籍貫、住址同上。系死者張__的妻子。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 10
申請人:___
請求事項:你院受理的上有限公司訴公司、等借款合同糾紛案，因申請人對該案訴訟標的有獨立請求權，申請人根據《民事訴訟法》第五十六條的規定，申請以第三人的身份的參加訴訟，提出獨立訴訟請求:
1、 請求判令被告三擅自以夫妻共有房產設定抵押行為無效;
2、 訴訟費用由原、被告承擔。
事實與理由:
申請人與本案被告三系夫妻關系，雙方于19__年__月登記結婚，婚后于__年共同購買位于縣路的商品房一套，為家庭唯一住房。20__年月，竟然瞞著申請人擅自以該住房為有限公司向上融資有限公司的借款提供抵押擔保。此前申請人對此事毫不知情，直至本案原告的民事訴狀送達后，才向申請人告知真相，申請人本就身體健康狀況欠佳，得知此事后更是心急如焚。
申請人認為:所抵押的房產系申請人與其共同所有的夫妻共同財產，共同共有人對共有財產享有共同的權利，承擔共同的.義務。
在共同共有關系存續期間，部分共有人擅自處分共有財產的，一般認定無效。最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國擔保法〉若干問題的解釋》第五十四條第二款規定:“共同共有人以其共有財產設定抵押，未經其他共有人的同意，抵押無效。但是，其他共有人知道或者應當知道而未提出異議的視為同意，抵押有效。”因此，以共有財產設定抵押的，顯然需要共有權人的同意，除非共有人知道或者應當知道而未提出異議的，否則抵押無效。
而申請人此前并不知道，也絕不會同意將家庭唯一住房為他人的債務辦理抵押。
而本案原告作為經營金融業務的專業公司理當在辦理抵押登記過程中盡到充分審查義務，理應知道本地老的房產證往往將夫妻共有的房產只登記一方名下，不能僅憑房產證未記載共有權人，就想當然地認為是一方個人財產，而不去征詢共有人是否同意辦理抵押。
因此，本案原告作為抵押權人因其自身的疏忽或懈怠，未盡充分審查義務，其抵押權不應得到法律保護。
綜上，懇請法院依法查明事實，認定本案被告三擅自以夫妻共有房產設定抵押行為無效。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 11
申請人：___，女，漢族， 年 月 日，住江蘇省__________
申請事項：申請作為原告參加訴訟。
事實與理由：
____等九人訴秦__、___區__街道__村村民委員會一般財產權屬糾紛你院業已受理。申請人是權利人___的`婚生女，為其法定繼承人，在上述案件中申請人應當與權利人___的其他繼承人享有同等權利。為此，申請人作為法定繼承人有權作為原告參與本案的審理，請求你院依法準許申請人之請求。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 12
姓名：______________，地址：______________，系方式：______________。
請求事項：
作為第三人申請參加訴訟。
申請理由：
本申請人就本案涉及的有利害關系，認為自身合法權益受到了侵害。本申請人有履行與被訴行政行為有關的法定義務、享有與被訴行政行為有關的'法定權利。在本案中，本申請人之所以沒有參加原訴，完全是因為在當時沒有了解到該訴訟案件的`存在或者無法參加。本申請人現在希望以第三人的`身份申請參加訴訟，就是因為本申請人已經認定參與本案訴訟是必要的，以保護自身的合法權益。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 13
申請人：______無線電元件二廠，地址：______市______路______號。
法定代表人：李______，廠長。
委托代理人：劉______，男，____歲，______無線電元件二廠工程師，住本廠宿舍樓___號。
申請目的：參加訴訟。
申請理由：在______百貨公司訴______無線電廠購銷合同質量糾紛一案中，______百貨公司聲稱因______無線電廠所產______牌收機錄質量問題，造成了商品積壓，影響了資金周轉，要求賠償損失。______無線電廠則聲言我廠所產元件質量“不過關”造成的。
我廠是50年代組建的老廠家，所產______電子元件一直符合國家規定標準。______無線電廠所購該批電子原件，經______省質量檢驗中心檢驗，完全合格（見該批電子原件的質量鑒定書）。
我們認為，______無線電廠所產該批______牌收錄機的質量問題，不是我廠______電子原件的問題，而是電子線路或其他技術方面的`問題。此案既然涉及到我廠，其審理結果可能與我們有利害關系。為了不使我廠的'合法權益遭受損失，根據《民事訴訟法》第五十六條第二款的規定，特申請參加本案的訴訟，望予批準。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 14
申請人：陳______，男，生于______年______月______日，住______，電話：____ 。
被申請人：______市第一人民醫院，主要負責人：____，地址：______
申請事項：
依法追加被申請人為第三人參加訴訟。
事實與理由：
申請人訴閆______不當得利一案中，原告與被告通過______市藥品公司同時為______市第一人民醫院提供藥品配送業務。在20______年上半年間，______市第一人民醫院將由原告辦理配送業務的藥品款5萬元分別于20______年1月13日、20______年2月4日、20______年4月9日、20______年5月13日匯至被告的工商銀行賬戶上，之后原告多次找被告要求返還此筆藥品款，但是被告對此置之不理，始終沒有返還該7萬元的藥品款。因此，只有被申請人出庭，并承擔其應承擔的.責任，方可查明事實，解決糾紛。為便于法院查明案件事實，妥善解決糾紛，特依法申請追加被申請人為第三人參加訴訟，請人民法院予以準許。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 15
申請人：陳____，男，漢族，生于____年5月4日，個體工商戶，住____鎮，身份證號碼：____
被申請人：王____，男，漢族，生于____年10月9日，住址：____號，身份證號碼：____
被申請人：李____，男，漢族，生于____年2月5日，住____號，身份證號碼：____
申請事項
追加被申請人王____、李____為本案的被告參加訴訟。
事實與理由
申請人與陳____因提供勞務者受害責任糾紛一案，貴院業已（20____）歷城民初字第____號案件受理，被申請人王____、李____與本案正在進行的訴訟，具有法律上直接的利害關系。
20____年1月6日被申請人王____駕駛李____所有的.車牌號為魯____的大貨車到申請人處修車。修車過程中王____倒車過猛致使車板掉落，掉落的車板將本案原告砸傷。兩被申請人是本案的實際侵權責任人，與本案有法律上的利害關系，二者參加訴訟，有利于法庭查明事實真相，明確法律責任。現根據《中華人民共和國民事訴訟法》和最高人民法院關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見的規定，特申請追加被申請人王____、李____為本案被告參加訴訟。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 16
申清人:施______，男，________年____月____日生，漢族，____________省______縣人，農民，住______縣______鄉______村。
代理人:施______，男，________年____月____日生，漢族，農民，系施______之子，籍貫與住所同施。
請求事項:
你院受理的施______訴施______房產糾紛一案，由于該案的處理結果與申請人有法律上的利害關系，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第56條規定，申請人申請以第三人身份參加訴訟，提出獨立請求。
1.認定申請人為______區______大街號房產權利人之一。
2.該房產分割方案中，申請人應占有三分之一份額。
事實與理由:
申請人與原告、被告系同胞兄弟。申請人______年只身到北京經營一吊爐火燒攤，______年因生意興隆，想要擴大營業，遂叫二弟施______ (本案被告)和三弟施______同來北京，共同經營一山東面食鋪。______年春，兄弟三人已有可觀積蓄，便議論買房以為永久居住。這時，父母來信，說年事已高，身體不好。我作為長子，遂回鄉侍奉父母。不久，原、被告和我以三人經營面食鋪的`積蓄，以被告施______名義買下______區______大街號房產一所，即平房十間。當時，三人曾言明該房產為三人共同所有。
五十年來，我在老家待奉、安葬父母，撫育子女成人，未到北京居住;兄弟之間亦未提及分割房產一事。現原告、被告之間念及年事已高，為不給子女留下麻煩，決定分割房產;但意見未能一致，提起訴訟。申請人認為，當初購買房產之款項，有我之一份，購買之后，曾言明三人共有，現分割該房產理所應當有我一份;原告、被告在北京之基業，系由我開創，共同經營之中，我的貢獻最大(有同業人員______ 、______，原房主______，經紀人______，該房產老鄰居______，______可以作證)，請求分割三分之一并不為過，懇請支持。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 17
申請人：______
申請事項：申請人父親因交通事故作為原告起訴______人身損害賠償糾紛一案，因原告在訴訟過程中死亡，申請人依法申請加入訴訟，將原告由申請人的父親變更為申請人本人。
事實和理由
20______年______月______日，申請人父親______因交通事故人身損害侵權糾紛起訴到貴院，貴院于當日予以受理，并定于20______年11月13日開庭審理。但由于______因病情嚴重，于20______年10月2日不治身亡。申請人作為法定繼承人，享有繼續進行訴訟和要求損害賠償的權利。因此，申請人依法申請參加訴訟，請求法院將原告______變更為申請人本人，繼續進行訴訟。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 18
申請人：_______，男，漢族，出生于_______年_______月_______日，身份證號碼為_______，聯系電話為_______。
申請目的：
一、本案為原告___建筑工程有限公司訴被告___市第三人民醫院工程款糾紛案。作為實際的`施工者，本人與本案件有直接的利益相關，因此現申請依法參加訴訟。
二、本人要求原被告共同支付工程款71000元、工人工資34000元及五年利息約27500元，總計132500元。
事實和理由：
___建筑工程有限公司曾以壓低標價的.`方式中標，負責___市第三人民醫院三個部分的建設項目。本人于20______年9月23日按原告名義實際施工了2噸燃氣鍋爐改造、交換間搬遷和安裝、采暖外網工程，并在預定期限內完工，包工包料且工程量確認無誤。其后___建筑工程有限公司以10萬元的價格把采暖外網包工包料由本人施工。在外網施工期間，___建筑工程有限公司又分包了一些零星工程，價值超過3萬元。以上工程均由第三人民醫院的現場管理人員簽署了確認單。然而，___建筑工程有限公司僅結付了本人2.5萬元，且在工程結束后，剩余的工程款和工人工資一直被拖欠，無故推遲支付。
現原告已經向法院訴訟，為維護本人的合法權益和彌補實際損失，本人申請參加訴訟，并要求原被告支付本人剩余工程款71000元、工人工資34000元及五年利息約27500元，總計132500元，懇請依法準予。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 19
申請人：____機械有限公司
法定代表人：謝____，董事長
貴院受理的____市____糧食貿易有限公司起訴____縣____物資貿易有限公司票據權利糾紛一案(20______武侯民初字第423號)，現因涉案匯票(票號_________、金額100萬元、出票人____實業有限公司、收款人____市____糧食貿易有限公司、出票日20______.10.19、到期日20______.4.19)由申請人持有，且票據背書簽章連續符合規定。依據票據法第三十一條“持票人以背書的'連續，證明其匯票的權利”的`規定，票據權益依法應為申請人所享有。
基于上述原因，申請人認為本案中原被告之間的`票據權利之爭，判決結果將與申請人存在法律上的利害關系。為此，特依據《民事訴訟法》第五十六條之規定，申請人以第三人身份參與本案訴訟。以上申請，敬請予以準許為盼。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 20
申請人：史____，男，漢族，19______年____月____日出生，住____村組。
請求事項：
你院受理的黃____、黃____訴黃____欠款糾紛一案，由于該案的處理結果與申請人有法律上的利害關系，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的.規定，申請人申請以第三人身份參加訴訟，提出獨立請求。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
參加訴訟申請書 21
申請人：王___，男，漢族，19______年10月5日生，身份證號：_________。電話：_________
申請目的
一、原告___建筑工程有限公司訴被告___市第三人民醫院工程款糾紛一案。因我是實際施工者，與本案有直接的利害關系，現依法申請參加訴訟。
二、要求原告及被告共同支付我工程款71000元、工人工資34000元及5年來利息約27500元。合計：132500元。
事實與理由
___建筑工程有限公司壓低標值中標，被告___市第三人民醫院三個部分的建設項目。我與20______年9月23日以原告的名譽實際施工了2噸燃氣鍋爐改造、交換間搬遷和安裝、采暖外網工程。按照要求，我包工包料如期完成了工程量。其中在我和___建筑工程有限公司約定的`鍋爐、交換間安裝工程完工后，___建筑工程有限公司又以10萬元的價格，把采暖外網包工包料由我來施工。在外網施工期間，___建筑工程有限公司又給我分包了一些零星工程，價值3萬余元(以上工程有第三人民醫院現場管理人員簽字)。而當時___建筑工程有限公司只給我結付了2.5萬元。工程結束后，剩余工程款及工人工資___建筑工程有限公司和第三人民醫院，一直以各種理由推辭，不付剩余工程款及工人工資。
現原告已將被告訴入法院，為有效的彌補我的`實際損失，保護我的合法權益。我是實際的施工者(投資者)、受害者，故根據民事訴訟法的規定，特申請參加訴訟，要求原被告給付我剩余工程款71000元，工人工資34000及五年利息約27500元，合計：132500元請依法照準。
此致
______人民法院
_________
20______年___月___日
【參加訴訟申請書】相關文章：
參加訴訟申請書精選15篇03-21
參加訴訟申請書(精選15篇)04-09
參加訴訟申請書通用15篇04-09
參加訴訟申請書合集15篇03-21
參加訴訟申請書 （通用25篇）02-19
訴訟撤訴申請書03-31
訴訟撤銷申請書08-18
離婚訴訟申請書03-21
中止訴訟申請書03-24