現在位置：范文先生網>范文大全>合同范本>裝飾工程合同

裝飾工程合同

時間：2023-03-26 17:56:15 合同范本我要投稿

裝飾工程合同推薦度：
簡易的裝飾工程合同推薦度：
裝飾工程施工合同推薦度：
裝飾工程分包合同推薦度：
建筑裝飾工程施工合同推薦度：
相關推薦

裝飾工程合同15篇

　　在當今不斷發展的世界，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的裝飾工程合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

裝飾工程合同15篇

裝飾工程合同1

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現已審理終結。

　　原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協議書》，協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內容見工程預（結）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質期為一年。簽訂協議后，原告進場施工，在施工過程中，根據原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質。

　　原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關于建設工程合同的規定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發現該房存在超過20處質量問題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

　　1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請求；

　　3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

　　本院對于原審認定的事實予以確認。

　　本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

　　首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時，在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質，故該協議違反法律及行政法規的強行性規定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。

　　其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的`問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經完工，且其已經入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據，本院不予支持。

　　至于訟爭工程的質量問題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。

　　本判決為終審判決。

裝飾工程合同2

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　承包范圍：

　　承包方式：包工包料

　　工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

　　合同單價 X單價)

　　第二條甲方工作

　　向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場地等，電安裝電表據實結算。

　　指派為甲方住工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　第三條乙方工作

　　參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　指派為乙方住工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　施工中未經甲方同意或有關部門批準不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線。

　　工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　工程竣工后甲方只要進住后，乙方不負責此工程的設施保護，由甲方負責。

　　第四條關于工期的約定

　　甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第五條關于工程質量及驗收的約定

　　本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

　　工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接收驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。不超過一星期(7天)。由乙方承擔工程的所有實驗檢測。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　雙方商定本合同價款采用

　　(1)單價固定價格

　　(2)固定價格 %包干風險系數計算。包干奉獻包括內容。

　　(3)可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料移送，其余5%的作為質保金。壹年內無生產質量問題并服務周到及時予以付清。

　　第七條關于材料供應的約定

　　凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的'損失由乙方負責。

　　第八條有關安全生產和防火的約定

　　應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。在施工過程中如發生安全事故，甲方概不負責由乙方全部承擔。

　　乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

　　違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　第九條爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向當地人民法院起訴。

　　第十條其他約定

　　乙方按照圖紙和規范進行施工。施工過程中的不明確問題，乙方需向甲方、圖紙設計單位和甲方上級單位主動咨詢。

　　甲方、乙方要主動配合，乙方要接收工程甲方(監督員)的監督。乙方材料進入施工場地和工程各個分目工程錢檢驗規格、型號、是否符合要求，并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個分目施工前，需要由甲方或監理現場驗收，并對上道工序質量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進行下道工序施工，否則因返工形成的所有費用由乙方承擔。

　　施工過程中乙方遇到一切地方關系、(各種干擾由甲乙雙方共同協商解決)。

　　工程竣工后審計時，以實際平方數乘中標單價結算。

　　裝修改造工程保修期1年，在1年內若出現質量問題由乙方負責免費維修。

　　第十一條附則

　　1本工程需要進行保修時，應另定協議。

　　1本合同正本兩份，雙方各執一份，副本甲方乙方執。

　　1本合同履行完后自動終止。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年月日

裝飾工程合同3

　　委托設計方(以下簡稱“甲方”)____________

　　受委托方(以下簡稱“乙方”)____________

　　甲方委托乙方承擔本合同所列室內裝飾工程總體方案的設計，經雙方友好協商，簽訂本合同，作為雙方共同遵守的依據。

　　一、設計細節:

　　甲方委托乙方設計京昆高速公路保定段所有服務區和停車區的餐廳、超市、工藝美術區和辦公室的整體室內裝修方案。本項目戶型面積為平方米。

　　二.設計費的收取:

　　第一條:本委托設計合同設計費為人民幣____________/平方米，設計費總額為人民幣____________(大寫____________)萬元整。

　　第二條:簽訂委托設計合同時，甲方支付設計費總額的60%，計人民幣(大寫____________)____________萬元整。初步設計方案確定后，甲方按現場測量面積支付設計費余額，乙方繪制全套圖紙。

　　第三條:小型公共工程裝飾工程設計費或其他方法計算的設計費(非面積單價)的支付方式和比例，必須報設計部門經理批準。

　　三.設計周期:

　　第一條:乙方應在現場測量后____________天內完成初步設計方案。

　　第二條:甲方確定初步設計方案后，乙方應在天內完成整套圖紙的繪制。

　　四.甲方的權利和義務:

　　第一條:本合同簽訂時，甲方應向乙方提供設計所需的原建筑的相關圖紙和資料。

　　第二條:甲方在接到乙方初步設計方案(平面布置圖、總平面圖、效果圖、預算)已完成的通知后，有義務在7天內以書面形式確認方案設計文件。甲方認為設計方案需要修改的，應當提出書面修改意見。雙方應根據修訂內容確定修訂文件的提交日期。乙方負責在約定的日期內修改原計劃并按期提交。

　　乙方的權利和義務:

　　第一條:乙方應按照甲方簽署確認的設計任務書的要求進行設計，乙方應在約定的期限內完成初步設計方案，并與甲方溝通討論。初步設計方案確定后，乙方有義務在甲方要求的約定設計時間內(不少于2個工作日)完成設計方案。

　　第二條:經雙方同意，如該工程由乙方設計施工，設計完成后，甲方應與乙方簽訂家裝合同并支付工程首付款，同時乙方應向甲方提交一套完整的相應設計文件。在施工過程中，設計方負責處理相關圖紙中的所有技術問題，并按公司要求參與現場技術交底和階段驗收工作。

　　第三條:如甲方未委托乙方施工，甲方在支付全部設計費用后，可索取相應的設計文件。乙方設計人員負責向甲方或甲方指定的施工負責人對施工現場進行詳細的技術交底。但乙方不再有義務修改雙方確認的方案。甲方如需修改，可與乙方協商，并支付人民幣/次的變更費。

　　第四條:乙方設計方提交的方案，甲方認為與其預期值偏差較大，乙方應為甲方更換設計方，但只能更換一次，設計周期順延。

　　不及物動詞設計方案和版權的修改:

　　第一條:對總體方案進行一次以上(含一次)的修改(指甲方的修改意見在功能和風格上與甲方確認的設計任務書的要求不一致)，甲方每次應提前向乙方支付本合同設計費總額的30%，同時約定修改文件的提交日期。

　　第二條:兩次以上的局部方案修改(不含兩次，每次修改不限)，甲方每次向乙方支付人民幣/次的追加方案修改費，同時約定修改文件的提交日期。

　　第三條:本項目的設計版權歸乙方所有，甲方有責任保護，不得將本項目的設計模型、設計文件及相關技術參數提供給第三方或其他項目使用。如果甲方將上述圖紙用于其他目的或公開出版，必須事先獲得乙方的書面同意。

　　第四條:為保證甲方的利益，乙方應對甲方的身份背景和項目的各項內容保密。

　　七.違約責任:

　　第一條:因乙方原因造成本合同約定的`設計竣工日期延誤的，每延誤一天，乙方應向甲方支付設計費總額的1%作為違約金。

　　第二條:因乙方原因中途停止設計的，乙方應書面通知甲方，向甲方支付設計費總額的20%作為違約金，并將甲方支付的設計費返還給甲方。

　　第三條:因甲方原因終止委托的，甲方應將已支付的費用作為違約賠償，乙方有權不予退還。

　　八、爭議解決方法:

　　第一條:雙方協商解決不了的問題，雙方同意按以下方式解決。

　　1.到乙方所在地區的行業管理仲裁機構解決。

　　2.向乙方所在地人民法院起訴。

　　第二條:因不可抗力導致合同終止的，雙方不承擔違約責任。

　　九.其他:

　　第一條:本委托書可作為《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》的附件，與《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》具有同等法律效力。

　　第二條:本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，如有未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方:乙方:裝飾設計有限公司。

　　代理人簽名:____________代理人簽名:____________

　　電話:____________電話:____________

　　日期:____________日期:____________

裝飾工程合同4

　　本合同雙方當事人：

　　發包方(以下簡稱甲方)

　　姓名：_____

　　身份證號碼：__________

　　住所：__________

　　聯系電話：__________

　　承包方(以下簡稱乙方)

　　姓名：_____

　　身份證號碼：______

　　住所：__________

　　聯系電話：__________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律、法規之規定，結合家庭居室裝飾的特點，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方發包的家庭居室裝飾工程(以下簡稱工程)有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程內容：

　　3、工程承包方式：

　　4、工程期限

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日(為了確保質量，工期可適當延工。)

　　第二條施工場地要求

　　1、開工前三天由甲方負責進行清場騰場地，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設等。

　　2、甲方免費提供施工期間用水、用電，并要保證施工用水用電暢通。

　　3、房管、消防及物業管理對房屋裝修的各法規、條例及相關手續，均由甲方負責。

　　4、如確實需要拆改原建筑物結構(包括梁、柱、板、墻等)或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續.

　　5、施工期間甲方需部分使用該居室的，由甲方負責做好現場的保衛及消防等工作。

　　第三條工程變更

　　施工過程中甲方如要求有變動，則須報請該工程負責人批準，由設計師據情提供新方案且經甲方重新簽字認可，方可生效。施工現場人無權私自更改。變更部份增加的人工、材料等全部費用甲方承擔，按實際數量計算，單價不變，如屬新立項則由雙方協商解決，工期順延。否則乙方有權按原圖施工。

　　第四條工期變更

　　1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　3、因工程變更或非原因造成的停水、停電及其他自然、非自然不可抗力因素而影響工期的，工期相應順延。

　　4、甲方應積極配合乙方施工，若因雙方配合問題引起的工期延誤，乙方不負責任。

　　第五條工程驗收和保修

　　1、每個單項施工應分段查驗(包括隱蔽工程)，每種代購材料須請甲方配合乙方驗收。全部工程完工后，乙方向甲發出書面通知，甲方需在三日內到場驗收，若超時未驗則視為驗收合格。在工程款結算后，辦理移交手續。

　　2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修二年。雙方應在驗收合格后，即填寫工程保修單。

　　3、承諾范圍為因乙方裝修施工質量而出現的破損，由乙方保修。如屬于甲方人為損壞及不可抗拒自然力或甲方自購材料而引起的質量問題，則不在保修范圍之內。

　　4、乙方負責終身維護，并只收取材料與人工的成本費。

　　第六條工程價款及結算

　　1、雙方商定，本工程的價款為人民幣元整。

　　2、本合同生效后，甲方按上表直接向乙方支付工程款項，增補項目款隨補隨付。

　　3、工程驗收合格，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關清單送交甲方。甲方接到資料后三日內如沒有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字后次日內支付所有工程余款。

　　第七條違約責任

　　1、凡因本合同雙方當事人中一方未嚴格履行本合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的.，由甲方負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償相對應的損失(至少按裝修合同總額15%罰收)。

　　第八條其它約定條款

　　1、在裝修過程中，若因乙方不符合本合同要求施工而產生的質量問題，則乙方應負責相應返工費及負擔有關所需材料費。

　　2、若因甲方項目的增補，造成工期延誤，則工期以雙方確認的工程變更所規定的時間順延。

　　3、裝修稅金由甲方自理，甲方確定的材料品牌和等級，只要符合要求，乙方有權選擇有信譽的商家購買。

　　第九條附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽署后即時生效，共一式兩份，雙方各執壹份。

　　2、乙方提供給甲方的工程預算單，已得到甲方的簽字認可，作為結算依據。結算時單價不變，數量則按實際發生數額計算，對此雙方已不再有異議。

　　3、本合附包括甲、乙雙方簽字的《平面布置圖》、《立面圖》各一套，《工程預算單》一份。上述附件均為本合同的組成部分，與合同正本具有同等效力。

　　4、施工過程中甲、乙雙方所簽署的有關《工程變更單》、〈工程驗收單〉、〈甲乙雙方裝飾材料供應明細表〉等文件均可作為工程完工時雙方的結算依據進行結算。

　　5、補充協議：

　　甲方：

　　_____年_____月_____日

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

裝飾工程合同5

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛

　　1、______室，計______平方米；

　　2、______廳，計______平方米；

　　3、______廚房，計______平方米；

　　4、______衛生間，計______平方米；

　　5、______陽臺，計______平方米；

　　6、________過道，計______平方米；

　　7、其他（注明部位）____________，計________平方米。

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元；

　　2、人工費__________元；

　　3、設計費__________元；

　　4、施工清運費__________元；

　　5、搬卸費__________元；

　　6、管理費__________元；

　　7、稅金（3.41%）___________元；

　　8、其他費用（注明內容）______________元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照上海市地方標準db31/t30－1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 質量檢查監督部門：上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10％作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經簽訂，甲方即應付100％工程材料款和施工工費的50％；當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40％。剩余10％尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）

　　付款百分比

　　按付款方式表進行：

　　付款要求

　　付款時間付款百分比金額

　　進程內容

　　對設計、預算 1000元簽訂合同

　　簽訂意向之日

　　認可付款時扣除

　　簽訂合同簽訂合同之日元

　　材料款100％

　　元

　　施工工費50％

　　合計

　　工期進度過半

　　施工過程中施工工費40％

　　年月日

　　竣工驗收 10％

　　當天元

　　增加工程項目簽訂項目變更 100％

　　表應在補辦手

　　續時結算

　　甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的.1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1. 甲方

　　1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方

　　1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2.指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3.負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4. 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向－-仲裁委員會申請仲裁；－-人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10％交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

　　甲方（業主）：（簽章）乙方：（簽章）

　　住所地址：企業地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　工作單位：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　簽約地址：簽約日期：

裝飾工程合同6

　　雇主:(以下簡稱“甲方”)

　　承包商:(以下簡稱“乙方”)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證項目的順利進行，結合項目的具體情況，經友好協商，簽訂本合同(包括其附件及所有補充合同)，以資共同遵守。

　　第一個項目概述

　　1.1項目名稱:。

　　1.2項目地點:。

　　1.3項目內容和做法(詳見:項目預算報價表和施工圖)。

　　1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。

　　(1)乙方應承包勞務和材料。

　　(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細表》和《乙方提供裝修材料明細表》)；

　　(3)乙方承包勞務，甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細表)。

　　1.5項目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　1.6合同價格:本合同工程造價見《工程預算報價表》。施工過程中如有增減，雙方應協商并簽字確認后增加或減少費用。

　　第二條施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙應由下列人員提供:

　　(1)甲方設計并提供施工圖一式兩份，甲方一份，乙方一份(詳見裝飾工程設計圖)；

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖一式兩份，甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設計圖)，設計費為人民幣元

　　第三條甲方的義務

　　3.1開工前__________天，為乙方進入施工現場創造條件。包括:拆除室內家具陳設或堆放遮蓋不易移動的室內家具陳設，以不影響施工為原則；如甲方未采取必要的保護措施，造成家具和陳設的損失，由甲方負責。

　　3.2負責辦理施工涉及的申請、審批手續，支付物業管理辦公室及審批的全部費用。

　　3.3負責施工用水、用電；

　　3.4負責協調乙方與其鄰居及物業管理辦公室的關系；

　　3.5不要拆除室內承重結構。如需拆除原有建筑的非承重結構或設備管線，應向有關部門辦理相應審批手續；

　　3.6施工期間，甲方仍需部分使用現場，并負責施工現場的安全和消防；

　　3.7參與工程質量和施工進度的檢查和監督，辦理驗收、變更登記等事宜，負責材料進場和竣工驗收。

　　3.8按時、保質、保量提供施工用自購材料。

　　第四條乙方的義務

　　4.1被任命為乙方的現場監督，負責本合同的履行；按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理和解決乙方負責的一切事宜。

　　4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規程、消防安全規定、施工規范和質量標準，保質保量按期完成工程；

　　4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按照圖紙或說明進行安全文明施工，并做好各項質量檢查和施工記錄；

　　4.4保護原有的家具陳設，保證室內上下管道暢通；

　　4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責施工現場的清潔。

　　4.6在工程竣工移交給甲方之前，負責保護現場的所有設施和成品。

　　第五條工程變更

　　如需變更工程和施工方法，雙方應協商一致，并簽字確認，同時調整相關工程造價和工期(見裝修工程增減清單)。

　　第六條材料的提供

　　6.1甲方提供的材料和設備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應滿足設施要求，因質量問題或規格差異造成的工程損失由甲方負責。材料到達施工現場前，甲方應通知乙方，雙方共同接受并辦理交接手續；驗收后由乙方負責保管。

　　6.2乙方提供的材料和設備(詳見乙方提供的裝修材料清單)，乙方應在材料運至施工現場前通知甲方，并接受甲方的檢查。質量不符合要求或者規格不同的，應當禁止使用；如已使用，給工程造成的損失由乙方負責。

　　第七條工期延誤

　　7.1如因下列原因導致竣工日期延誤，經甲方確認后，工期相應順延；

　　(1)工程量變更和設計變更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意順延工期的其他情況。

　　7.2如甲方未能按協議完成其負責的工作，影響工期，工期順延；甲方提供的不合格材料設備影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相應順延。

　　7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期，工期不予順延；如因乙方原因造成工程質量出現問題，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　第八條項目資金支付方式

　　8.1本合同生效后，甲方應按下列規定直接向乙方支付工程款:

　　第一次:在簽訂本合同時，甲方應向乙方支付報價中確定的總金額的%即人民幣。

　　第二次:木工進場時，甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。

　　第三次:當電風扇灰漆進場時，甲方支付給乙方報價中確定的總金額的%即人民幣。

　　第四次:工程竣工驗收，結算完成后，甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%，即人民幣。

　　8.2工程驗收后，乙方應向甲方提出工程結算，并向甲方發送相關資料..甲方在收到信息后天內無異議的，視為同意。雙方填寫工程結算表并簽字，甲方在簽字時向乙方結算工程最終付款。

　　8.3項目資金全部結清后，乙方應向甲方出具正式統一的收據..甲方支付的工程款以乙方財務部門出具并蓋章的收據為準

　　8.4工程驗收合格后，保修期為雙方簽字之日起12月。

　　第九條雙方的責任和工期延誤的處理

　　9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負責，工期順延:

　　(1)無法提供水電；

　　(2)無法保證每天工作時間超過8小時(含加班)；

　　(3)未能按期提供自購材料和設備；

　　(4)未按期支付工程款，影響正常施工的；

　　(5)因甲方原因變更設計、增加建設項目；

　　(6)同意順延工期的'其他情況。

　　(7)無故遲收或懶收；

　　(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　9.2因下列原因造成工期延誤的，工期不予順延:

　　(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的，工期不予順延；

　　(2)因乙方原因造成工程質量問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　(3)乙方在施工過程中違反安全操作規范，造成人身傷害的，由乙方負責；

　　(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的，乙方應予以修復或賠償；

　　(5)乙方違反物業管理規定造成的損失由乙方承擔..

　　(6)如因乙方原因導致工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修復，工期不順延。

　　9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，責任方應承擔責任，并賠償對方造成的經濟損失。

　　9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失，由甲方負責。

　　9.5如因一方原因導致合同無法繼續履行，另一方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，責任方應賠償另一方相應的經濟損失。

　　9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，應向對方支付違約金人民幣元。

　　9.5如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，應向對方支付人民幣元的違約金。

　　第十條設計、施工和驗收協議

　　10.1乙方設計人員完成的施工圖必須在約定時間內與甲方共同審核，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工..

　　10.2乙方必須嚴格按照甲方批準的圖紙進行施工(安裝)..

　　10.3在施工過程中，甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項目，應以書面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或減少項目的原因、項目地點、時間和材料等。根據變更要求，乙方應盡快向甲方提交因變更、增加或減少費用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費用損失而采取的措施清單，并向甲方報告..甲方應在收到報告后兩天內做出簽字回復或協商解決。

　　10.4隱蔽工程驗收前，乙方應通知甲方到現場進行驗收，驗收期限為兩天。如甲方未能按時驗收貨物，乙方可在自檢后如實填寫隱藏記錄，甲方應認可乙方的自檢結果..

　　10.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應在收到通知后的日內接受貨物，并辦理驗收交接手續。如甲方未能在上述規定的時間內接受檢驗，應及時書面通知乙方，并另行確定驗收日期；否則，視為甲方通過檢驗。如另定驗收日期，甲方應確認竣工日期，并承擔乙方的保管費用及相關費用。

　　10.6如雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住。如甲方擅自入住，視為合格，由此造成的損失由甲方承擔..

　　第十一條“工程預算報價表”、“施工圖”等文件經雙方同意并簽字確認，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決；也可以由東莞裝飾協會調解；協商或者調解不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條補充規定

　　13.1本合同未盡事宜，雙方應本著友好互利的原則協商解決。經協商簽訂補充協議的，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　13.2本合同簽訂后，本工程不得分包。

　　13.3本合同一式兩份，雙方各執一份。本合同經雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效，履行完畢后自動終止。

　　13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)

　　法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _

　　授權代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

裝飾工程合同7

　　發包人(甲方)：承包人(乙方)：

　　工程項目：根據《中華人民共和國合同法》，甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1。甲方裝飾住房系合法居住。

　　2。工程地址：

　　3。居室規格：。

　　4。工程內容：施工圖。

　　5。工程開、竣工日期：年月日開工，年月日竣工，工程總天數：天

　　第二條：工程價款

　　大寫(￥元)。

　　第三條：質量要求

　　1工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。

　　2施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　3凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　第四條：材料供應

　　1乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的'裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。

　　2乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

　　2、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：工程工期

　　1如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　2由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　第七條：工程驗收

　　1工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。

　　2乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　第八條：其它

　　1本合同雙方蓋章簽字后生效。

　　2補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3本合同一式二份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)：(簽章) 乙方：(簽章)

　　地址：地址：

　　年月日年月日

裝飾工程合同8

　　甲方（全稱）：上海市第五建筑有限公司

　　乙方（全稱）：

　　根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《上海市建筑市場管理條例》及有關法律，法規，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，結合本工程實際，為明確雙方的責任，權利和義務，經甲，乙雙方協商一致，訂立本合同。

　　工程概況

　　1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍及內容：

　　1.4 建筑面積：

　　1.5 甲方視需要，可對乙方承包范圍及內容作出增減或調整，也可對乙方承包范圍內的某一分項，某一產品，半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無條件接受，也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調整的理由。

　　1.6 承包方式：本工程采用"包工料機消耗，包工期，包質量，包安全，包文明施工，包環境保護，包甲方與業主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內容，包甲方對業主的'承諾和業主對甲方所作的規定，約束等"的包干方式，全面負責本合同范圍內的全部工作內容，處理好政府主管部門和社區地方關系。

　　合同工期

　　2.1 乙方接甲方進場通知后日內做好施工現場準備工作。

　　2.2 合同工期：本工程于年月日開工，

　　至年月日竣工，共個日歷天。

　　2.3 工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價的計算，按天累計。

　　第三條質量

　　3.1 本工程質量等級為。

　　3.2 質量達不到要求時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為。

　　3.3 本工程質量必須通過甲方，業主，監理，質監站的驗收和確認。

　　3.4 乙方必須嚴格按本工程的施工圖紙，設計說明，設計變更，技術核定單等工程文件中規定和現行的國家，地方頒發的質量驗收規范，標準和規定要求組織施工。隨時接受甲方，監理，業主的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　3.5 乙方如達不到本合同約定的質量等級，甲方有權責成乙方進行返工，由此造成的一切工期，經濟損失由乙方全額承擔。如乙方達不到約定的質量等級，由此造成的業主罰款全由乙方全額承擔。

　　3.6 乙方在施工中發生一般質量事故，由甲方提出處理方案，經建設單位同意后，由乙方負責處理，處理結果由甲方報送政府有關部門；發生重大質量事故，必須按政府規定的處理辦法進行處理，同時承擔因此產生的責任。

　　3.7 甲方為維護自身的聲譽，品牌，形象，將對本工程質量進行不定期的巡查，在巡查過程中發出的質量整改通知書乙方必須在規定的時限內整改完畢，發出的對乙方的罰款通知，須說明罰款理由并由乙方全額承擔，乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。

　　第四條環境安全標化

　　4.1 本工程乙方現場文明施工要求為：建立現場安全生產保證體系，通過安全生產保證體系的認證并達到"上海市標化工地"標準要求，并承擔安全貫標，一體化貫標和上級部門各種檢查和罰款所發生的費用。如達不到以上標準，甲方將對乙方進行合同總價 %的罰款。

裝飾工程合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上甲方將工程委托乙方設計，并達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程項目性質：工程建筑面積：

　　第二條：設計項目任務范圍

　　乙方應根據甲方之要求與規定準備必需之設計與圖樣，以利本工程之進行。設計期間包含三個階段，即平面方案設計、擴初設計、深化施工圖設計。

　　第三條：設計周期

　　1、合同簽訂生效后供平面設計方案及風格示意圖，交由甲方審定確認。

　　2、甲方確認平面方案后，乙方必須按照甲方要求進行擴初設計，即提供主要空間效果圖，設計時間為工作日(不包括休息日)，交圖時間為

　　3、甲方確認效果圖方案后，乙方完成深化施工圖設計，設計時間為工作日(不包括休息日)在設計完成后，甲方有不滿意的地方可要求設計師做局部調整。

　　第三條：設計費用

　　屋頂花園設計費按元/m收取

　　面積為m，按圖紙實際建筑面積。

　　設計費為：人民幣(大寫)元效果圖按元/張，需制作張，費用為：元

　　第四條：付款方式

　　1、量房之前，甲方須交納定金(定金按1000元/100m2收取，不足100m2的按100m2收取。包含在設計費用內)。乙方去甲方待裝修項目實地量房。

　　2、設計合同簽訂后，即付清設計費。附：長沙市區以外的客戶需交納遠征費。

　　3、因甲方原因未能按合同約定付款，乙方有權利停止目前的設計內容。

　　第五條：甲方工作

　　1、甲方向乙方提供原建筑平面圖及施工結構圖(要求尺寸準確)，甲方確認方案的時間不計入乙方的設計時間。以不影響設計。

　　2、甲方提供便利條件給乙方了解測量施工現場。甲方配合乙方所需其他有關資料。甲方提出具體的設計要求。

　　第六條：乙方工作

　　乙方負責了解施工現場及周邊環境。乙方根據甲方要求提供全套設計方案資料施工中出現設計問題，如需更改方案。設計師必須在三天內將更改后的圖紙交與甲方確認。工程木工骨架完成時，設計師必須到現場進行設計中期驗收。

　　第七條：設計變更

　　因現場或外界原因，甲方要求改變設計方案，必須經乙方同意并簽字認可。否則乙方不負責裝飾效果及安全責任。

　　第八條：材料質量與采購

　　甲方應嚴格按照乙方設計所指定的材料進行施工，甲方要求改變的施工材料，必須乙方同意并他簽字認可，否則乙方不負責裝飾效果及安全責任。

　　第九條：

　　雙方責任甲方施工進場時乙方負責向施工方做設計交底。乙方負責甲方工程后期整體配飾工作的'指導。

　　1、甲方不得要求乙方設計師違反國家有關標準進行設計。乙方設計師應按國家技術規范、標準及甲方提出的設計要求，進行設計，按合同規定的時間要求提交設計圖紙，并對其負責。由于設計師的自身原因，延誤了按本合同規定的交付圖紙時間，延誤一天按1‰罰款。(由于甲方平面設計方案調整而耽誤的時間不予計入)

　　2、簽訂本設計合同后，設計費不予退還。

　　第十條：

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字生效

　　第十一條：

　　以上未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　________年____月____日

裝飾工程合同10

　　發包方(簡稱甲方)：______________________________

　　承包方(簡稱乙方)：______________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《_____市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2.裝飾施工地點：____區(縣)______路______弄(村)______號____樓______室。

　　3.住房結構：__________房型________房______廳______套，施工面積______平方米。

　　4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5.承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款：￥________元，大寫(人民幣)：__________其中：

　　材料費：____________，人工費：____________

　　管理費：____________，設計費：____________

　　垃圾清運費：____________，稅金(3.41%)：________，其他費用：__________

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7.工期：自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》略。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》略。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由______方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件略)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》略)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

　　1.工程結算：詳見附件六《工程結算單》略。

　　2.工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七略)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　3.雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　六、其它事項

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

　　2.乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　(2)指派________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的`損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式

　　1.因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向_____市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向__________市仲裁委員會申請仲裁______人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

　　九、合同的變更和解除

　　1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款______%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：_____________________________________________________________

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：__________乙方(簽章)：____________

　　委托代理人：____________ 法定代表人：______________

　　住址：__________________ 地址：____________________

　　電話：__________________ 電話：____________________

　　郵編：__________________ 郵編：____________________

　　簽訂日期：______________

　　簽訂地點：______________

裝飾工程合同11

　　建設單位(甲方)：

　　施工單位(乙方)：

　　為明確甲、乙雙方在施工過程中的權利義務，使雙方互相創造條件，搞好協作工作，按時、保質、保量地完成裝修任務，經雙方充分協商，特簽訂以下合同，以便共同遵守。

　　一、工程名稱、地點：

　　二、工程內容：

　　三、合同價款：

　　四、工程期限：

　　五、甲方要求：

　　1、乙方不得將工程轉包給其他公司。

　　2、乙方提供的材料要符合國家環保標準。

　　六、施工內容

　　1、乙方在組織施工中堅持“顧客至上，質量第一”的方針，根據甲方的要求對施工質量嚴格把關。

　　2、在組織施工中，嚴格按圖紙施工，在設計方案總體效果不變的前提下，經雙方協商，只可以對設計進行微調。(以預算單價為依據，設計變更時，增減部分經雙方認可，最后按實際工程量列為決算)

　　3、在施工過程中，乙方應為甲方設想，盡量不為甲方增加麻煩。

　　4、甲乙雙方在簽訂合同后，工程預算單價與決算中的單價甲乙雙方不得擅自更改。

　　5、在施工過程中，如有增減項目，按預算單價、實際工程量列入決算。

　　七、工程驗收

　　1、整體工程完工后，甲乙雙方應在三天內移交接管完畢，乙方應提供所有竣工手續，否則甲方有權拒絕驗收，逾期驗收造成的損失由乙方負責。乙方應及時通知甲方驗收時間，待甲方會同設計、設備供應單位及工程質量監督部門等進行驗收，取得竣工合格資料、數據和憑證后，視為竣工驗收完畢。

　　2、依據所附圖紙和預算。

　　八、付款方式：

　　1、合同簽訂后，甲方先付給乙方工程款的`20%用于材料進場，即人民幣(大寫)整。在工程過大半(即泥工、木工結束，油漆開工)，甲方再付工程款的30%，即人民幣(大寫)-----整。工程竣工驗收后，甲方付給乙方工程款的40%，即人民幣(大寫)---整。剩余10%的價款作為質保金，在保修期內，工程無質量問題，乙方無違約行為，甲方再行支付給乙方。

　　2、甲方無正當理由不得拖欠相應款項，如逾期不付，甲方承擔相應的責任。

　　九、工程質量

　　1、乙方確保工程質量。工程質量保修期為兩年，自本工程竣工驗收合格后，雙方在工程保修單上簽字之日開始起算。遇有工程需要維修，甲方電話通知，乙方在接到電話后五個小時內趕至現場進行維修，沒有及時進行維修的，甲方可另行找他方進行維修，維修費用由乙方負擔。

　　十、違約責任

　　1、因乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在七日之內進行修理或者返工，修理費或者返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　2、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方應賠償給甲方叁仟元。

　　3、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故(包括罰款等)，由乙方負責并承擔責任。

　　4、乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的，應按材料、設備款的雙倍賠償甲方。

　　5、由于甲方原因造成的延期開工或者中途停工，乙方可以順延工程竣工日期;由于乙方原因造成的延期開工或者中途停工，乙方應當賠償甲方的損失。

　　6、甲方未按合同約定按期支付款項，每逾期一天，甲方應按同期貸款利息的雙倍進行賠償，工期相應順延。

　　7、工程為辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或者擅自入住，由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責，。

　　8、乙方有任何違約行為，甲方以書面的形式通知乙方在三日內加以改正，乙方不改正的，甲方單方解除合同，由此造成的損失由乙方負擔。

　　十一、糾紛處理及合同變更和解除

　　1、本合同在履行中或者在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向消費者權益保護委員會或者裝飾裝修行業協會申請調解，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。

　　2、合同生效后，雙方必須嚴格共同遵守。任何一方需要變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款15%支付違約金，辦理終止合同手續。

　　3、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理，清算手續，訂立終止合同協議，并由責任方按合同總價款15%賠償，解除本合同。

　　4、如在施工過程中有國家政策性條款的變更，即本合同相應的發生變更。

　　十二、其他事項

　　1、乙方在施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。乙方在施工中發生的安全事故(包括施工員及其他任何第三方發生的)，一切責任均由乙方負責承擔。保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，施工人員和設備必須在七日內撤離施工現場。乙方應對該單位工程的產品負責，應做好設備、器材的防盜、防竊及產品保護工作至驗收交付甲方時為止。

　　2、本合同附件含：預算一份、效果圖一份和施工圖一套，為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，在雙方簽字并加蓋公章后生效。

　　甲方(簽字蓋章)：乙方(簽字蓋章)：

　　聯系電話：聯系電話：

　　日期：

裝飾工程合同12

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(或甲方代表)：

單位：

　　住所地址：

聯系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　住所地址：

聯系電話：

　　簽訂日期：

　　根據《中華人民共和國合同法》、建設部關于《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、《住宅裝飾裝修工程施工規范》及其它有關法律、法規，結合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方發包的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1．1工程地點：

　　1．2 工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表二：乙方提供裝飾裝修材料明細表)；

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料(見附表一：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表二：乙方提供裝飾裝修材料明細表)；

　　(3)乙方包工、甲方提供全部材料(見附表一：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1．3工程期限天

　　開工日期年月日

　　竣工日期年月日

　　1．4 合同價款：本合同工程造價為 (人民幣) 元，金額大寫：

　　第二條工程設計（略）

　　第三條甲方工作

　　3．1 委派xx為甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽；

　　3．2 開工前天，向乙方提供經物業管理部門確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　3．3 負責提供水源、電源為乙方使用，并負責相應費用；

　　3．4 負責協調裝飾公司與鄰里之間的`關系；協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用；

　　3．5 如確需拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，并承擔有關費用(見附件：住宅建筑結構及管線拆改申請書)；

　　3．6 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等工作。

　　第四條乙方工作

　　4．1 委派為乙方代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　4．2 嚴格執行施工規范、安全操作規程，防火、安全、環境保護規定。做好施工現場管理，施工現場應配備干粉滅火器。

　　4．3 保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　4．4 保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

　　4．5 工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　4．6 工程施工至竣工之日止，嚴格按照國家關于《住宅裝飾裝修工程施工規范》和《住宅室內裝飾裝修管理辦法》執行。

　　第五條工程變更

　　工程項目及做法如需變更，雙方應協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目價差后再施工，同時調整相關工程費用及工期(見附表五：工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　第六條材料供應

　　6．1 按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場(見附表一：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，雙方共同驗收并辦理交接手續；由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成質量問題或損失，責任由甲方承擔。

　　6．2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表二：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，雙方共同驗收；乙方提供的材料、設備必須按照國家質量監督檢驗檢疫總局頒布的關于《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項國家標準及其它有關的對材料設備的質量的國家標準執行，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。

　　第七條工期

　　7．1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化或設計變更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　7．2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。

　　7．3 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延。

　　7．4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條質量標準

　　本工程施工質量按下列第項標準執行；

　　(1)以施工圖紙、設計變更的內容和國家頒布實施的gb50210—XX《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》為準。

　　(2)雙方約定：

　　1．施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由部門對工程質量予以認證，認證所需費用采勸誰提出誰墊付”的原則。經認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔；工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。

　　2．木材、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提醒甲方。

裝飾工程合同13

　　工程地址

　　工程造價

　　發包方（甲方）

　　承包方（乙方）

　　河南省建設廳監制

　　家庭居室裝飾裝修工程施工合同

　　甲方（房主）：

　　乙方（施工方）：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、合同主要內容：

　　1、甲方將自己位于區（縣）小區（街道）樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。

　　2、工程總造價（大寫）：

　　其中設計費（大寫）：

　　3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三日內5%5、工程保修期：一年

　　6、甲方代表：

　　7、乙方代表：

　　8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準（附表一）。

　　9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表（附表二）。

　　10、工藝做法詳見工藝質量說明（附表三）。

　　11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。

　　9、獎勵和違約責任

　　（1）由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的`損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰；甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。

　　（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。

　　（3）甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　（4）未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　（5）未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　（6）因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　10、爭議或糾紛處理

　　（1）本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。

　　（2）當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。

　　11、其它約定

　　12、附則

　　（1）本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執一份。

　　（2）本合同履行完成后自動終止。簽字（章）生效。

　　13、附件

　　（1）施工圖紙（含家俱圖紙）或作法說明

　　（2）工程預算書（附表一）

　　（3）甲方提供材料、設備清單（附表二）

　　（4）工藝及質量說明（附表三，應注明材料的型號、規格、等級、品牌或質量標準）

　　（5）設計變更單（附表四）

　　（6）工程驗收單（附表五）

　　（7）工程結算單（附表六）

　　（8）工程保修單（附表七）

　　（9）其他甲方：

　　代表人：

　　家庭地址：

　　郵政編碼：簽章：

　　電話：年月日

　　乙方：

　　法人代表：

　　代理人：

　　單位地址：簽章：

　　郵政編碼：

　　年月日

　　電話：4）由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

裝飾工程合同14

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲乙雙方經友好協商，根據法律規定，簽訂本裝飾、裝修合同，具體條款如下：

　　一、工程基本情況：

　　1、工程名稱：

　　2、地點：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：大包，包工、包料。乙方全部墊資施工。

　　5、承包內容：

　　6、工期：

　　7、工程質量標準：

　　8、工程造價：

　　二、施工、驗收、付款

　　1、乙方及施工人員具有相應資質，本合同簽訂后工程不得轉包，部分工程可以分包，分包單位應具有相應資質，分包應征求甲方意見。

　　2、乙方按甲方提供圖紙施工，甲方聘請監理公司監理工程。

　　3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　4、付款方式：甲方開據結算單之前甲方不預付任何費用，甲方開據結算單后付百分之即元。下余的百分之即元作為質量保證金，一年后，質量不出現問題甲方付給乙方。

　　5、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　三、違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的`約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金；

　　2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　4、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；

　　5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責返工或修理，費用乙方承擔，工期不予順延；

　　6、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；

　　四、其他具體規定

　　1、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運出現場，并堆放到政府部門允許堆放的地點，乙方負責支付垃圾清運費用。

　　2、乙方及分包商施工期間發生的支出、工傷賠償、相關單位收費、處罰等產生的稅、費甲方不承擔責任，結合實際情況由乙方和分包商承擔

　　3、本合同簽字后3日內，乙方向甲方提供可行性施工方案及報價，由甲方進行確認后方可施工。

　　五、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。需要變更合同內容，應經協商一致后，簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，承擔違約責任并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　六、合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：

　　1、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；

　　2、向合同簽訂地人民法院起訴。

　　七、附則

　　1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

裝飾工程合同15

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　地址：

　　法人代表：

　　聯系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　地址：

　　法人代表：

　　聯系電話：

　　工程負責人：

　　聯系電話：

　　依照《合同法》、《建筑法和消費者權益保護法》，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，簽訂本合同共同信守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點：綿市部龍門鎮中脊村、實有面積按租賃合同實測為準。

　　2、工程造價：約仟萬、按09省建定領取費，按一級企業取費標準計費，結合地材調差(最終以實際結算審計為準)。

　　3、工程承包方式：議標、雙方商定由乙方包工包全部材料和設備。

　　4、有效工期六個月。開工日期：由雙方具體商定，以甲方書面通知入場為準計算工期。

　　5、項目內容：藝術品博物館：中國詩歌節陳列館，川劇臉譜服裝陳列館、書畫展廳、影樓、茶莊、客棧、家俱、小商品、游樂園、餐飲娛樂服務業等。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：報價單需注明品質、單價以現場監理簽字為準，詳見付附表(注明品牌、規格、質量)。

　　2、乙方采購的裝飾材料、設備、均應用于本項目的裝飾，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成損失由乙方負責。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準和質量評定驗收標準。

　　2、本工程由甲方委托設計。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，用戶叫甲方提出設計修改及增減工程項目時須提前共同確定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。

　　5、工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，保管好施工日志。

　　6、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續，如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承擔原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火約定：

　　甲方提供的`施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消護措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，雙方即時配合職能部門處理。

　　五、其它事項：

　　1、甲方工作：

　　(1)甲方應在開工前十天，向乙方提供施工設計圖紙(方案圖)光盤，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項，作好水電起止記錄。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，現場負責人到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，增減工程量以用戶意見為準。

　　(4)甲方應指派兩人為駐工地代表，負責合同履行，作好記錄簽字。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決相關問題。對其行為乙方應予認可。如更換人員，甲方應及時書面通知乙方。

　　2、乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底在入場前，編制好施工方案，提交績信標書、技術標書和商務標書。

　　(2)未經甲方同意和所在地物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　六、關于工程款價款結算及裝修項目履約金的交納與退還的約定：

　　(1)工程款付款方式：乙方進場后，三日內甲方向乙方支付工程起動資金20%作為材料款。甲方按乙方每月已完工程量計價后，下月五號前支付80%的工程款，如到時甲方不能支付工程款，乙方有權停工并結算所有工程款后，立即退場。所造成的一切損失由甲方負責。全面竣工驗收合格后三十日內甲方付清乙方所欠工程余款(留保修金5%一年后無質量問題無息退還)。

　　(2)保證金交納與退還方式：簽約時乙方按總造價的3%支付該項目履約金。該履約金在工程量完成50%時，甲方退還乙方全額履約金。注：

　　1、如工程施工發生項目或單價變更，各階段工程款應進行相應調整。

　　2、工程保修期一年，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件五)，保修期從竣工驗收前掌之日起算。

　　七、違約責任

　　1、由于甲方原因導致中途停工，甲方應按當地無誤工標準

　　補償乙方入場后因停工、窩工所造成的損失。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的1%向甲方支付違約金。

　　3、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方必須在7日內書面通知乙方進場施工。如違約方7日內不能進場施工，違約方支付守約方合同總額5%的違約金。

　　4、若甲方強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　5、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1、若履約中發生糾紛雙方協商解決，