園林景觀施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現的次數越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的園林景觀施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
園林景觀施工合同1
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及____市有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，保證工程順利進行，根據本工程具體情況，經甲、乙雙方友好協商，在雙方自愿以及完全清楚、理解本協議條款的基礎上，簽訂本《期園林景觀工程施工合同》，以共同信守。
一、工程名稱：期
二、工程地點：
三、工程內容：園林景觀工程
四、承包范圍：詳見《期園林景觀設計方案》及甲方____月____日確認的《期園林景觀工程設計施工圖文件》。
五、承包方式：乙方以包人工、包材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包驗收、包資料備案等方式承包。
六、合同價款：
1、本合同價款為人民幣大寫：元整(小寫：元)。
2、本合同價款為暫定價，待雙方施工圖預算對審造價確定后，再行補充協議。
3、本合同價款為含稅價，甲方在支付工程款時，乙方應按相應金額開具建安發票。
七、工期
1、本工程工期為個日歷天。(以甲方開工令為準)。各節控制工期以項目部審核的進度計劃為準。
2、雙方在確定工期前均以考慮了各種環境因素對本工程工期的影響，由于乙方原因造成工期拖延，其罰款天數按逾期
第三天起開始計算，每拖延一天罰款500元。若因XX和不可抗力等原因影響工程進度,則工期順延。
八、甲乙雙方責任
(一)、甲方責任
(1)，甲方委派同志為現場代表，代表甲方監督乙方的施工進度、施工質量、安全措施等。對違章作業提出批評，對情節嚴重，影響工程質量、安全等的有權現場制止施工。
(2)開工前做好場區內開工協調工作，拆除、遷移障礙物，做到三通一平，提供水源、電源等，提供有效施工面。
(3)負責監督檢查乙方施工過程中的安全、質量和進度，對工程安全、質量問題有權要求整改或停工。
(4)組織有關專業人員按國家有關標準和規定進行竣工驗收，負責對工程協調、設計變更和施工聯系單簽證、組織驗收，辦理竣工結算。
(5)按合同約定支付工程款項。
(二)乙方責任
(1)乙方委派：為項目經理，聯系電話：
(2)按甲方審核后的施工設計圖進行施工，保證質量和工期，施工場地做到工完場清，如有違反，甲方保留罰款的權利。
(3)進出種植土方時，必須滿足灌木及喬木生長需要的土層厚度，苗木到場后按設計提供的樹木品種、規格、土球大小由甲方進行驗收。合格后方能栽植。
(4)所有材料必須有質保書和合格證，經認證許可，并且符合施工圖紙和規范要求。
(5)乙方應精心組織，做到安全、文明施工，保持場地平整、清潔，強化安全意識，抓好安全生產和杜絕一切事故的發生。如發生各種安全事故，由乙方承擔一切責任。
(6)嚴格按國家《建筑工程園林綠化質量檢驗評定標準》進行施工檢驗，合格率應達到100%。若施工過程中管理不善，發生嚴重質量問題，一切責任由乙方承擔。
(7)接受甲方對景觀工程的管理，服從甲方現場代表的管理。
(8)按工期要求保質保量完成各項施工任務，力爭達到好的景觀效果。對軟質景觀在養護期間內發生苗木死亡的，應進行補栽補種，栽種苗木前必須按設計要求加施底肥、翻土，并保證98%以上的成活率。對硬質景觀在施工中發生的質量問題，由乙方負責返修至合格。
(9)乙方負責提供所有的技術資料以及竣工資料，包括技術方案、竣工圖、材料清單、產品合格證及其它相關技術資料。
(10)乙方在施工過程中應遵守國家有關環境保護的法律、法規。采取有效措施，保護好施工現場和周邊地區的環境。做好成品的保護工作至竣工驗收。
(11)乙方對施工和生活所產生的各種生產、生活垃圾和廢棄物應進行妥善處置，防止對環境造成污染，并嚴格控制施工噪音。
九、工程質量及進度管理
1、本工程的質量標準是合格。
2、乙方必須嚴格按照經甲方書面確認后的施工圖紙和雙方確認的施工組織設計及國家現行的規范、規程和園林工程質量檢驗評定統一標準等有關規定，精心組織施工，對施工過程中的全部數據必須如實記錄，并及時整理遞交監理單位，嚴格把好每道工序的質量關，確保工程質量達到合格。
3、乙方在施工過程中如發現設計、苗木、材料、施工等質量問題應及時通知甲方，其處理方法必須經甲方認可。
4、進度：乙方應嚴格按照甲方審核確認的.施工計劃進行施工，嚴格控制工程進度及完成時間。甲方對乙方的施工進度進行嚴密監控，如發現乙方施工進度嚴重滯后，甲方將提出書面警告，如乙方通過整改后仍不能達到進度要求。甲方有權中止與乙方的合同，乙方在二天內無條件退場，一切責任及經濟損失均由乙方承擔。甲方保留索賠的權利。
十、設計變更
1、施工中甲方有權根據工程需要對原工程設計進行變更，并用書面形式向乙方發出變更通知。
2、施工中乙方不得擅自對原工程設計進行變更。如有必要乙方提出的變更，必須按甲方規定的有關程序進行，否則一律不予認可。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
十一、結算方式
1、本工程完工并經監理方、甲方、相關職能部門等驗收合格(按施工圖及驗收清單進行驗收且出具甲方確認的竣工圖)，交接完相關資料并簽字確認后，方能進入結算程序。
2、工程結算價款含施工圖預算對審價、設計變更增減費用及簽證費用。
3、水、電費結算：施工期間水、電費由乙方承擔，結算時按實扣除(水費按自來水公司價格計算，電費按市供電局價格計算)。
4、施工圖以外的設計變更及簽證增減的計價原則：設計變更及簽證內容與施工圖預算清單項目內容相同或相近的按預算清單中的分項單價執行;設計變更及簽證內容與施工圖預算清單項目內容不同的由甲乙雙方詢價及定價。
十二、付款方式
(1)本工程無預付款;
(2)乙方將當月實際完成的工程量和本月進度情況及下月工作計劃上報給甲方，甲方將根據實際情況和相關合同審核無誤后，支付經甲方確認的當月已完成工程量的70%的進度款。其中施工聯系單、設計變更等相關費用，統一在決算時結算。
(3)本項工程施工完畢，經監理方、甲方驗收合格，交接完相關資料并辦理完結算后七個工作日內，甲方付至結算價款的95%。
(4)尾款5%留作質保金，保修期________年，________年后無質量問題，甲方在七個工作日內一次性付清，質保金不計利息;
十三、工程驗收
1、乙方應按照工程建設的有關規定，及時如實整理施工檢查記錄、檢測試驗報告和技術資料，并由甲方進行檢驗和簽證。
2、關鍵部位完工，應組織進行中間驗收。
3、當全部合同工程完工，準備交工驗收前，乙方應整理提交3套竣工資料。
4、當具備交工驗收條件時，乙方應提前三天遞交工程交工驗收報告，通知甲方可以組織驗收。甲方自接到驗收報告和上述主要竣工資料后三天內，應組織相關部門進行驗收，并簽署驗收證書。
5、乙方在工程竣工前日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期進行驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期。甲方不得無故推遲驗收，否則其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔。
6、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
十四、工程質量保修期
1、質保范圍為乙方所承包的工程范圍。
2、本工程的質保期及綠化養護期為________年，質保期及養護期自工程竣工驗收合格、交付使用之日起計算。
3、質保期及養護期內乙方應設專人對本工程進行保修及養護，定期或不定期對所有苗木進行修剪、更換(包括未成活苗木)、施肥、病蟲害防治、澆水、除雜草等養護工作。
十五、其它
1、本合同自簽字蓋章之日起生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算，保修期滿，乙方解決全部保修問題，甲方付清工程款后，本合同即告終止。
2、本合同未盡事宜,雙方協商解決.
3、本合同一式六份,甲方執四份，
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
園林景觀施工合同2
發包方：
承包方：
甲方（發包方）：（以下簡稱甲方）乙方（承包方）：（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，增強雙方責
任感，確保工程的順利完工，雙方在平等、自愿、公平、協調一致的基礎上訂立本合同，條款如下：
一、工程概況
工程名稱：工程地點：工程內容：設計施工圖紙所包含的所有內容
二、工程合同價款：
本工程合同造價為人民幣元，即___元整。本造價內含兩年養護費用。
三、承包方式：
由乙方設計，采用大包干，即包工、包料、包管理、包質量、
包工期等完全總承包。承包范圍和內容：設計施工圖紙范圍內的
所有綠化工程。
四、工期
本工程工期為：20xx 年 月 日至 年 月 日
綠化工程養護期為： 年 月 日至 年 月 日。
五、工程價款的支付與結算
1、按工程進度每月支付完成產值的______％；
2、新工工程完工后支付工程總造價的驗收合格后______天內一次性付清剩余％的.款項；
3、本工程價款不含稅金。
六、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商達成補充協議，所達成的補充協議與本合同具有同等法律效力。
七、本合同在執行過程中發生爭議的，由雙方協商解決，協商不成的，可向人民法院訴訟解決。本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
（公章）（公章）
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
年 月 日 年 月 日
園林景觀施工合同3
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱：工程。
2.工程地點：
3.工作內容：別墅周邊約平方米景觀工程設計及施工，施工內容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。
第二條工期
本工程工期為60天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日(現場具備開工條件)開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。
(一)如遇下列原因工期順延：
1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃;
2.設計變更;
3.甲方未能按期提交施工場地;
4.連續4小時遇雨和停水、停電;
5.未按合同規定時間撥付工程款項;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工驗收：
1.甲方在收到乙方竣工報告的____日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算;
2.若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。
第三條工程合同價款及支付方式
1.經雙方商定本項目設計費為元,本工程暫定造價50元(具體單價詳見清單) ;
2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算;
3.結算工程量以現場實際收方量為準。
4.合同簽訂后____日內,甲方支付乙方工程預付款100000元整;
5.工程竣工并驗收合格后1____日內，雙方按合同
第三條第
2、第3款辦理結算,結算后一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%,余結算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。
第四條關于設計調整(更改)
本工程涉及設計調整(更改)工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量及造價按本合同
第三條進行增減。
第五條保修期
1.保修期：從乙方遞交竣工報告后的第____日起算,保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期________年，工程部分保修期為________年。
2.成活率：植物管護移交時按行規達到95%的成活率。
第六條雙方的責任
(一)甲方責任：
1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電;
2.合同簽定后____日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方;
3.負責協助辦理施工的各項進場手續。
4.負責協調現場各施工單位間的關系;
5.若施工變更應以書面形式通知乙方;
6.按合同規定時間按時付款。
(二)乙方責任：
1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規范組織施工;
2.接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理;
3.文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工;
4.負責施工中的成品保護;
第七條甲、乙雙方現場代表及責任
1.甲方現場代表：甲方代表作為現場簽證代表;
2.乙方現場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表
第八條材料的認定及采購
1.乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。
2 .設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。
第九條違約責任
(一)甲方違約責任：
1.甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的.實際損失;
2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失;
3.甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超____日，按合同總額的5向乙方支付逾期違約金。
(二)乙方違約責任：
乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延____日，按合同總額的5向甲方支付違約金。
第十條爭議解決方式
在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議，應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
第十一條本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條未盡事宜，雙方協商解決。
第十三條本合同一式四份，雙方各執二份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
園林景觀施工合同4
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱：工程。
2.工程地點：
3.工作內容：別墅周邊約平方米景觀工程設計及施工，施工內容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。
第二條工期
本工程工期為60天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日(現場具備開工條件)開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。
(一)如遇下列原因工期順延：
1.未及時簽審施工圖紙與施工組織計劃；
2.設計變更；
3.甲方未能按期提交施工場地；
4.連續4小時遇雨與停水、停電；
5.未按合同規定時間撥付工程款項；
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工驗收：
1.甲方在收到乙方竣工報告的5日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算；
2.若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。
第三條工程合同價款及支付方式
1.經雙方商定本項目設計費為元，本工程暫定造價520000元(具體單價詳見清單)；
2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算；
3.結算工程量以現場實際收方量為準。
4.合同簽訂后5日內，甲方支付乙方工程預付款100000元整；
5.工程竣工并驗收合格后15日內，雙方按合同第三條第2、第3款辦理結算，結算后一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%，余結算總額的5%作為保修金，保修期滿后甲方付清余款。
第四條關于設計調整(更改)
本工程涉及設計調整(更改)工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進行增減。
第五條保修期
1.保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算，保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期一年，工程部分保修期為一年。
2.成活率：植物管護移交時按行規達到95%的成活率。
第六條雙方的責任
(一)甲方責任：
1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；
2.合同簽定后三日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方；
3.負責協助辦理施工的各項進場手續。
4.負責協調現場各施工單位間的關系；
5.若施工變更應以書面形式通知乙方；
6.按合同規定時間按時付款。
(二)乙方責任：
1.按甲方簽審的'施工圖與確定的變更通知內容，結合有關規范組織施工；
2.接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理；
3.文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工；
4.負責施工中的成品保護；
第七條甲、乙雙方現場代表及責任
1.甲方現場代表：甲方代表作為現場簽證代表；
2.乙方現場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表
第八條材料的認定及采購
1.乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。
2 .設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。
第九條違約責任
(一)甲方違約責任：
1.甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失；
2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失；
3.甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超一日，按合同總額的5向乙方支付逾期違約金。
(二)乙方違約責任：
乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5向甲方支付違約金。
第十條爭議解決方式
在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議，應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
第十一條本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條未盡事宜，雙方協商解決。
第十三條本合同一式四份，雙方各執二份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
園林景觀施工合同5
工程名稱：__________
工程地點：__________
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方協議，本工程由乙方負責為甲方進行_______________園林綠化工程施工，本著互相協作、緊密配合的原則和保證工程順利進行，特簽訂此合同以共同遵守。
一、工程內容和承包方式：
1、工程內容包括……等工程。
2、按包工、包料、包工期、包質量的大包干式承包。
3、園林綠化所需的'材料、植物品種、數量、規格按配置方案及工程預算書。
二、工程造價：
乙方按工程施工范圍、施工圖紙提交一份工程預算書，按園林建筑、綠化____類工程標準取費，人工、材料、機械調差按施工期間有關文件執行，工程造價暫定為人民幣元。
三、付款方式
1、方簽訂合同后，甲方支付工程造價的______%給乙方作為工程預付款。
2、工程完工甲方初驗合格后付款項______%，余款待保養期滿（______個月）甲方驗收合格后十天內一次付清。
四、工期
1、本工程總工期天（日歷從開工之日算起）。
2、開工日期______ 年 月 日。
3、竣工日期______ 年 月 日。
五、雙方責任：
（一）甲方責任：
1、負責辦理施工報建手續，領取建筑許可證和施工許可證。
2、組織工程竣工驗收，并按合同規定辦理結算。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、按施工圖紙及有關施工技術規范進行施工。
2、承擔綠化工程完工后的保養責任，保證綠化工程苗木成活率100%。保養期內補種苗木的保養順延______個月。
3、工程竣工后清理現場，做到工完場清。
六、本合同一式兩份，雙方簽字生效，各執一份，具同等效力。
甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________
代表（簽字）：__________代表（簽字）：__________
______年______月______日
【園林景觀施工合同】相關文章：
園林景觀施工合同15篇03-24
園林景觀施工合同13篇04-02
園林景觀工程施工合同04-12
園林景觀工程施工合同3篇04-19
園林景觀施工合同范本（通用5篇）06-14
園林景觀設計合同03-20
施工的合同02-16
項目施工合同03-24
道路施工合同03-22